施工企业授权项目经理全面负责履行某施工合同，项目经理以施工企业名义采购材料的行为属于( )。
2022/2021版教材P9-11
本题考查的是代理关系。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理单位的代理人等。
采用《建设工程施工合同(示范文本)》订立合同的工程项目，建筑工程一切险的投保人应为( )。
本题考查的是建设工程一切险的投保人。《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程开工前，发包人应当为建设工程办理保险，支付保险费用。因此，采用《建设工程施工合同（示范文本）》签订合同，应当由发包人投保建筑工程一切险。
下列关于留置担保的说法中，正确的是（）。
2022/2021版教材P16
本题考查的是留置。留置权以债权人合法占有对方财产为前提；能够留置的财产仅限于动产，且只有因保管合同、运输合同、仓储合同、加工承揽合同发生的债权，债权人才有可能实施留置。
投标保证的有效期限从（）之日起计算。
2022/2021版教材P17
本题考查的是投标保证的有效期。投标保证的有效期一般是从投标截止日起算，截止时间根据招标项目的情况由招标文件规定。
某钢筋分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工。后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。重新检验表明该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽。下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，正确的是( )。
本题考查的是重新检验。无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。承包人接到通知后，应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。重新检验表明质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期；检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。
监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行订立抵押合同。该抵押合同的生效日期为()之日。
本题考查的是抵押合同的生效时间。当事人以土地使用权、城市房地产、林木、航空器、船舶、车辆等财产抵押的，应当办理抵押物登记，抵押合同自登记之日起生效。当事人以其他财产做抵押的，可以自愿办理登记，抵押合同自签订之日起生效。
下列关于合同公证的说法中，正确的是()。
本题考查的是合同公证与鉴证的区别。合同公证，是指国家公证机关根据当事人双方的申请，依法对合同的真实性与合法性进行审查并予以确认的一种法律制度。合同鉴证是工商行政管理机关依据《合同鉴证办法》行使的行政管理行为。而合同公证则是司法行政管理机关领导下的公证机关依据《公证暂行条例》行使公证权所作出的司法行政行为。经过公证的合同，其法律效力高于经过鉴证的合同。公证作为司法行政行为，按照国际惯例，在我国域内和域外都有法律效力。而鉴证作为行政管理行为，其效力只能限于我国国内。（本知识点新教材已经删除）
甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与阿施工企业协商联合投标，遂与丙施工企业谈判联合投标事宜。甲施工企业在谈判中故意拖延时间，在乙施工企业放弃与丙施工企业联合投标后，通知丙施工企业将单独投标。根据《合同法》，下列关于甲施工企业上述行为的法律责任的说法中，正确的是()。
本题考查的是承担缔约过失责任的情形。承担缔约过失责任的情形：(1)假借订立合同，恶意进行磋商；(2)故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况；(3)有其他违背诚实信用原则的行为；(4)违反缔约中的保密义务。本题属于第(1)种情况。（本知识点新教材已经删除）
某工程项目的发包人代表只有30万元变更确认权，但施工企业并不知其具体的确认权限。某日，施工企业提交发包人代表签字确认了一项工程款为50万元的增量工程。该50万元工程款的签认应当由()。
本题考查的是表见代理。“表见代理”是善意相对人通过被代理人的行为足以相信无权代理人具有代理权的代理。基于此项信赖，该代理行为有效。善意第三人与无权代理人进行的交易行为，其后果由被代理人承担。
某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有4万元损失，供应方有2万元损失。下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是()。
本题考查的是无效合同的法律后果。合同被确认为无效后，有过错的一方应赔偿对方因此而受到的损失。如果双方都有过错，应当根据过错的大小各自承担相应的责任。本题双方应各自承担3万元，即供应方赔偿购买方1万元。（本知识点新教材已经删除）
某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作出约定，事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格：订立合同时，甲市每吨4200元，乙市每吨4150元；履行合同时，甲市每吨4300元，乙市每吨4250元。该型号钢材的结算价格应为每吨()元。
本题考查的是合同履行的原则。对于价款或报酬不明的，按订立合同时履行地的市场价格履行。履行地是乙市，订立合同时乙市价格是每吨4150元。（本知识点新教材已经删除）
某工程项目材料供应合同中约定，供货方交付订购的材料后，采购方再行支付货款。合同履行过程中，因供货方交付的材料质量不符合约定标准，采购方拒付货款。采购方行使的是()。
本题考查的是后履行抗辩权。后履行抗辩权包括：当事人互负债务，有先后履行顺序的，应当先履行的一方未履行时，后履行的一方有权拒绝其对本方的履行要求；应当先履行的一方履行债务不符合规定时，后履行的一方也有权拒绝其相应的履行要求。（本知识点新教材已经删除）
根据《合同法》有关合同转让的规定，下列关于债权转让的说法中，正确的是()。
本题考查的是债权转让。债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知的，该转让对债务人不发生效力。选项A，债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知的，该转让对债务人不发生效力。选项B，无需征得债务人同意，只要通知即可。选项C，从权利随之转让。选项D，根据当事人约定或合同性质，有些权利不得转让。（本知识点新教材已经删除）
施工企业与材料供应商订立了材料供应合同，约定的定金为2万元，违约金为5万元。后因材料供应商违约，给施工企业造成7万元损失。施工企业可要求材料供应商承担违约责任的最大款额为()万元。
本题考查的是违约责任。违约金与赔偿损失不能同时采用。非违约方可根据哪种方式对自己保护最大来作出决定。约定违约金低于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加；约定违约金过分高于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以适当减少。（本知识点新教材已经删除）
下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是()。
本题考查的是解决合同争议的方法。施工合同争议的解决方式有4种，即和解、调解、仲裁和诉讼。其中，和解和调解的结果没有强制执行的法律效力，要靠当事人的自觉履行。（本知识点新教材已经删除）
某建设工程施工合同中订有仲裁条款。下列关于该仲裁条款的说法中，正确的是()。
本题考查的是仲裁协议的内容。仲裁协议的内容：请求仲裁的意思表示；仲裁事项；选定的仲裁委员会。在以上3项内容中，选定的仲裁委员会具有特别重要的意义。因为仲裁没有法定管辖，如果当事人不约定明确的仲裁委员会，仲裁将无法操作，仲裁协议将是无效的。至于请求仲裁的意思表示和仲裁事项则可以通过默示的方式来体现。（本知识点新教材已经删除）
建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应()。
本题考查的是申请撤销裁决。当事人提出证据证明裁决有下列情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决：没有仲裁协议的；仲裁的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的；仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的；裁决所根据的证据是伪造的；对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊、枉法裁决行为的。（本知识点新教材已经删除）
某工程项目依法招标发包，某投标人在开标后提出增加优惠条件。招标人对该优惠条件的正确处理是()。
本题考查的是开标的内容。开标后，任何投标人都不允许更改投标书的内容和报价，也不允许再增加优惠条件。
下列关于最低评标价法的说法中，正确的是()。
本题考查的是评标价法。评标价法是指评审过程中以该标书的报价为基础，将报价之外需要评定的要素按预先规定的折算办法换算为货币价值，最终构成评标价格。评标价既不是投标价也不是中标价，评标价最低的投标书为最优。合同价仍以投标报价为准。
根据《招标投标法》，中标通知书发出后，招标人和中标人应在()天内订立书面合同。
本题考查的是定标的程序。中标通知书发出后的30日内，招标人与中标人按招标文件和投标文件订立书面合同。
建设工程监理招标中，评标时需要考虑的最主要因素是()。
本题考查建设工程监理评标的内容。监理招标的评标主要侧重于监理单位的资质能力、实施监理任务的计划和派驻现场监理人员的素质。（本知识点新教材已经删除）
按照《建设工程委托监理合同（示范文本）》对合同文件组成的规定，下列文件中，不属于对监理人有约束力的是()。
本题考查的是工程建设委托监理合同。对委托人和监理人有约束力的合同，除双方签署的“合同”协议外，还包括以下文件：监理委托函或中标函；建设工程委托监理合同标准条件；建设工程委托监理合同专用条件；在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。（本知识点新教材已经删除）
根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，监理人巡视过程中发现危及作业人员安全的紧急情况时，首先应采取的措施是()。
本题考查的是监理人的权利。在业务紧急的情况下，为了工程和人身安全，尽管变更指令已超过了委托人授权而不能事先得到批准时，也有权发布变更指令，但应尽快通知委托人。（本知识点新教材已经删除）
建设工程委托监理合同的终止日为()之日。
本题考查的是建设工程委托监理合同的终止。监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理人收到监理酬金尾款结清监理酬金后，本合同即告终止。（本知识点新教材已经删除）
根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，下列情形中，监理人可获得经济奖励的是()。
本题考查的是监理合同的酬金。监理人在监理过程中提出的合理化建议使委托人得到了经济效益，有权按专用条款的约定获得经济奖励。奖金的计算办法是：奖励金额=工程费用节省额*报酬比率。（本知识点新教材已经删除）
根据《建设工程设计合同（示范文本）》，下列关于建设工程设计深度要求的说法中，正确的是()。
本题考查的是设计深度要求。设计标准可以高于国家规范的强制性规定，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。方案设计文件应当满足编制初步设计文件和控制概算的需要；初步设计文件应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要；施工图设计文件应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。具体内容要根据项目的特点在合同内约定。
建设工程勘察合同履行期间，应发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中，正确的是()。
本题考查的是勘察费用的支付。合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费；完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。
根据《建设工程施工合同（示范文本）》，当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释。合同中没有约定的，优先顺序正确的是()。
本题考查的是合同文件的优先解释顺序。订立合同时已形成的文件包括：(1)合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标函及投标函附录；(4)合同专用条款；(5)合同通用条款；(6)技术标准和要求；(7)图纸；(8)已标价的工程量清单；(9)其他合同文件——经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。当合同文件中出现含糊不清或是不一致时，上面文件的顺序就是合同的优先解释顺序。（本知识点新教材发生变化）
下列关于施工合同计价方式的说法中，正确的是()。
本题考查的是合同的计价方式。可调价合同是针对固定价格而言，通常用于工期较长的施工合同。如工期在18个月以上的合同，发包人和承包人在招投标阶段和签订合同时不可能合理预见到一年半以后物价浮动和后续法规变化对合同价款的影响，为了合理分担外界因素影响的风险，应采用可调价合同。（本知识点新教材发生变化）
下列关于施工进度计划的说法中，错误的是()。
本题考查的是施工进度计划。工程师接到承包人提交的进度计划后，应当予以确认或者提出修改意见，时间限制则由双方在专用条款中约定。如果工程师逾期不确认也不提出书面意见，则视为已经同意。工程师对进度计划和对承包人施工进度的认可，不免除承包人对施工组织设计和工程进度计划本身的缺陷所应承担的责任。进度计划经工程师予以认可的重要目的，是作为发包人和工程师依据计划进行协调和对施工进度进行控制的依据。
某施工合同约定的开工日期为2010年9月10日。承包人在9月1日向工程师递交了请求延至9月17日开工的书面申请，理由是主要施工机械因运输问题尚未运抵现场。工程师收到该书面申请后，迟迟未答复是否同意延期开工。承包人的主要施工机械迟至9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，该工程的开工日期应为()。
本题考查的是承包人要求的延期开工。如果是承包人要求的延期开工，则工程师有权批准是否同意延期开工。承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师在接到延期开工申请后的48小时内未予答复，视为同意承包人的要求，工期相应顺延。如果工程师不同意延期要求，工期不予顺延。如果承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期也不予顺延。工程师在48小时内未予答复，视为同意开工延期至9月17日。
根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，交由承包人保管前，应经过()共同清点。
本题考查的是材料设备的到货检验。发包人供应的材料设备经双方共同清点接收后，由承包人妥善保管，发包人支付相应的保管费用。
根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人采购的建筑材料，在使用前需要进行试验时，责任划分应为()。
本题考查的是材料和设备使用前检验。发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由承包人负责检查试验，费用由发包人负责。
某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验。经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是()。
本题考查的是隐蔽工程的验收。本题承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，不符合规定，所以应该承担此费用及时间责任。
工程师发现工程存在质量缺陷，发布了暂停施工指令。承包人修复缺陷工程并经过工程师的检查认可后，向工程师提出了请求复工的书面报告，但48小时内未收到工程师的任何指示。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人正确的应对措施是()。
本题考查的是工程师指示的暂停施工。承包人实施工程师做出的处理意见后，可提出书面复工要求。工程师应当在收到复工通知后的48小时内给予相应的答复。如果工程师未能在规定的时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可以自行复工。
根据《建设工程施工合同（示范文本）》，由于设计变更应给予承包人增加合同价款时，变更价款的支付时间为()之日。
本题考查的是变更价款的确定。工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程进度款同期支付。
发包人采购的设备经过试车表明存在严重质量缺陷，需拆除并重新购置。下列关于该事件责任承担的说法中，正确的是()。
本题考查的是试车中承发包双方的责任。由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购方负责重新购置或修理，承包人负责拆除或重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延。
某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是()。
本题考查的是延误工期和施工进度计划的修订。用施工期与合同工期比较，判定承包商的施工是提前竣工，还是延误竣工。本题的合同工期为20个月，施工期为21个月，所以工期延误1个月。工程师对修改后进度计划的批准，并不意味着承包商可以摆脱合同规定应承担的责任。
承包人订购的建筑材料，通过铁路运抵工程所在地车站后，承包人提货时应与()共同验货。
本题考查的是交货检验。由供货方代运的货物，采购方在站场提货地点应与运输部门共同验货，以便发现灭失、短少、损坏等情况，能及时分清责任。
某材料采购合同中约定了交货数量与订购数量之间允许的合理磅差。合同履行过程中，供货方实际交货数量多于订购数量，且超过了合理磅差界限。当采购方同意接收全部交货时，下列关于货款的说法中，正确的是()。
本题考查的是交货数量与订货数量不同时价款的结算。合同内对磅差和尾差规定出合理的界限范围，既可以划清责任，还可为供货方合理组织发运提供灵活变通的条件。如果超过合理范围，则按实际交货数量计算。不足部分由供货方补齐或退回不足部分的货款；采购方同意接受的多交付部分，进一步支付溢出数量货物的货款。但在计算多交或少交数量时，应按订购数量与实际交货数量比较，均不再考虑合理磅差和尾差因素。
根据FIDIC《施工合同条件》，施工合同的有效期为自合同订立之日起至()之日止。
本题考查的是合同有效期。自合同签字日起至承包商提交给建设单位的“结清单”生效日止，施工承包合同对建设单位和承包商均具有法律约束力。（本知识点新教材已经删除）
某施工合同对工程拖期竣工的日拖期赔偿额和最高赔偿金额均作出了约定。合同履行中，发生了承包商分阶段移交工程拖期竣工的情形。根据FIDIC《施工合同条件》，下列关于计算拖期违约赔偿金额的说法中，正确的是()。
本题考查的是因承包商责任的延误竣工。如果工程合同内有分阶段移交的工程，在整个合同工期的竣工日期以前，工程师已对部分分阶段移交的工程颁发了工程接收证书且证书中注明的该部分工程竣工日期未超过约定的分阶段竣工时间，则全部工程剩余部分的日拖期违约赔偿额应相应折减。折减的原则是，以拖延竣工部分的合同金额除以整个合同工期的总金额所得比例乘以日拖期赔偿额，但不影响约定的最高赔偿限额。（本知识点新教材已经删除）
根据FIDIC《施工合同条件》，合同争端裁决委员会的组成人员由()。
本题考查的是争端裁决委员会。签订合同时，建设单位与承包商通过协商组成裁决委员会。裁决委员会可选定1名或3名成员，一般由3名成员组成，合同每一方应提名1位成员，由对方批准。双方应与这两名成员共同商定第三位成员，第三人作为主席。（本知识点新教材已经删除）
根据FIDIC《施工合同条件》，业主与承包商划分合同风险的“基准日”为()。
本题考查的是风险责任的划分。通用条件内以投标截止日期前第28天定义为“基准日”，作为业主与承包商划分合同风险的时间点。（本知识点新教材已经删除）
根据FIDIC《施工合同条件》，同时在现场施工的两个承包商出现施工干扰时，工程师有权发布调整其中某一承包商原定施工作业顺序的指令。工程师发布该指令的依据是()的规定。
本题考查的是合同条件下的工程变更管理。改变原定的施工顺序或时间安排属于合同工期的变更，既可能是基于增加工程量、增加工作内容等情况，也可能源于工程师为了协调几个承包商施工的干扰而发布的变更指示。
根据FIDIC《施工合同条件》，保留金的性质属于()。
本题考查的是保留金的定义。保留金是按合同约定从承包商应得的工程进度款中相应扣减的一笔金额保留在建设单位手中，作为约束承包商严格履行合同义务的措施之一。
根据FIDIC《施工合同条件》，工程竣工验收不合格且经过修复缺陷后重新检验仍未通过的，工程师有权选择处理方法。下列处理方法中，错误的是()。
本题考查的是未通过重新检验的处理方法。当整个工程或某区段未能通过按重新检验条款规定所进行的重复竣工检验时，工程师应有权选择以下任何一种处理方法：(1)指示进行一次重复的竣工检验。(2)如果由于该工程缺陷致使建设单位基本上无法享用该工程或区段所带来的全部利益，拒收整个工程或区段（视情况而定），在此情况下，建设单位有权获得承包商的赔偿。包括：建设单位为整个工程或该部分工程（视情况而定）所支付的全部费用以及融资费用；拆除工程、清理现场和将永久设备和材料退还给承包商所支付的费用。
根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，分包商收到工程师发出的分包工程变更指令后，正确的做法是()。
本题考查的是分包工程变更管理。承包商代表接到工程师依据主合同发布的涉及分包工程变更指令后，以书面确认方式通知分包商，也有权根据工程的实际进展情况自主发布有关变更指令。（本知识点新教材已经删除）
根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是()。
本题考查的是承包人的索赔程序。索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。
某建设工程施工期间，承包商按照索赔程序提交了索赔报告。工程师在授权范围内处理承包商索赔时，错误的做法是()。
本题考查的是工程师对索赔的审查。工程师有审核、批准承包人顺延工期的权力，但他不可以缩短合同工期。也就是说，工程师有权指示承包人删减掉某些合同内规定的工作内容，但不能要求他相应缩短合同工期。如果要求提前竣工，这项工作属于合同的变更。
施工企业准备以汇票向债权人提供担保。下列关于该担保的说法中，正确的有（ ）。
下列情形中，可能导致建筑工程一切险的保险责任期限终止的有（）。
本题考查的是工程建设涉及的主要险种。建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止．以先发生者为准。因此，本题的正确答案为 AC。
施工企业的分公司未经授权，为建设单位购买材料付款事宜，向材料供应商提供连带责任保证。对于该担保的有效性及可能产生结果的处理，正确的有()。
本题考查的是保证。选项A，法人的分支机构可以签署合同，但法律后果由法人即施工单位承担，所以保证合同有效。选项B，施工单位的分公司与建设单位之间是连带保证责任，所以材料供应商既可以要求建设单位承担责任，也可以要求施工单位的分公司承担责任，但由于分公司没有法人资格，所以可要求施工单位承担责任。选项C，材料供应商可以要求施工单位承担保证责任，但不能要求其赔偿损失。
某施工企业投标时，提交了银行出具的投标保函。由于投标有效期结束后评标仍未结束，致使投标保函的有效期到期。下列关于该投标保函的说法中，正确的有()。
下列关于合同订立过程的说法中，正确的有()。
本题考查的是要约与承诺。招标公告、拍卖公告、商业广告、招股说明书、寄送的价目表等，即是要约邀请。要约是希望和他人订立合同的意思表现，投标是要约。在建设工程合同的订立过程中，招标人发出中标通知书的行为是承诺。（本知识点新教材已经删除）
根据《合同法》，下列合同中，属于可撤销合同的有()的合同。
本题考查的是可撤销合同。可撤销的合同：(1)因重大误解而订立的合同；(2)显失公平的合同；(3)以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危，是对方在违背真实意愿的情况下订立的合同。（本知识点新教材已经删除）
根据《合同法》，合同被确认无效后，当事人承担法律责任的形式有()。
建设单位以无资金为由拖欠施工单位工程款，现建设单位对甲单位的债权到期，却不积极行使。施工单位()。
根据《合同法》，下列关于违约赔偿损失的说法中，正确的有()。
本题考查的是赔偿损失。关于损失的赔偿额：(1)应当相当于违约行为所造成的损失；(2)包括履行合同后可获得的利益；(3)不得超过违反合同一方订立合同时应当预见的因违反合同可能造成的损失。当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大，没有采取措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失请求赔偿，当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。
在总投资额为2000万元的使用国有资金的一个建设项目中，必须通过招标签订合同的有()。
本题考查的是政府行政主管部门对招标投标的监督。国家计委《工程建设项目招标范围和规模标准规定》：(1)施工单项合同估算价在200万元人民币以上；(2)重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上；(3)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上；(4)单项合同估算价低于上述第(1)、(2)、(3)项的规定的标准，但项目总投资在3000万元人民币以上的勘察、设计、施工、监理以及工程建设有关的重要设施、材料等的采购，也必须采用招标方式委托工作任务。（本知识点新教材已经删除）
施工项目招标中，投标文件应当在初评阶段就予以淘汰的情形有()。
本题考查的是评标。投标文件对招标文件实质性要求和条件响应的重大偏差有：(1)没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵。(2)没有按照招标文件要求由投标人授权代表签字并加盖公章。(3)投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限。(4)明显不符合技术规格、技术标准的要求。(5)投标文件记载的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求。(6)投标附有招标人不能接受的条件。(7)不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
某必须招标的施工项目，采用综合评分法评标。经详评，甲、乙两投标人的得分排名为第一、第二，评标报告中推荐了甲、乙为中标候选人。下列关于此次招标确定中标人的说法中，正确的有()。
本题考查的是确定中标人。依法必须招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
在委托监理合同中，监理人相对于委托人享有的权利有()。
本题考查的是监理人权利。委托合同中赋予监理人的权利包括：(1)完成监理任务后获得酬金的权利；(2)终止合同的权利。（本知识点新教材已经删除）
根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，下列工作中，属于监理人附加工作的有()。
本题考查的是监理人的附加工作。“附加工作”是指与完成正常工作相关，在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作，包括：(1)由于委托人、第三方原因，使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工作量或延续时间；(2)增加监理工作的范围和内容等。如由于委托人或承包人的原因，承包合同不能按期竣工而必须延长的监理工作时间。（本知识点新教材已经删除）
根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，下列情况中，监理人应承担违约责任的有()。
根据《建设工程设计合同（示范文本）》，下列关于建设工程设计合同生效和定金的说法中，正确的有()。
本题考查的是设计合同履行管理。设计合同采用定金担保，合同总价的20%为定金。设计合同经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效。发包人应在合同签字后的3日内支付该笔款项，设计人收到定金为设计开工的标志。如果发包人未能按时支付，设计人有权推迟设计开工时间，且交付设计文件的时间相应顺延。
工程质量监督机构对工程建设项目的监督工作包括()。
根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列工作中，应由发包人完成的有()。
工程师依据施工现场的下列情况向承包人发布暂停施工指令时，其中应顺延合同工期的情况有()。
施工过程中如果发包人要求提前竣工，应与承包商协商并签订提前竣工协议。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，提前竣工协议书中应包括的内容有()。
本题考查的是发包人要求提前竣工。提前竣工协议书应包括的内容：(1)提前竣工的时间；(2)发包人为赶工应提供的方便条件；(3)承包人在保证工程质量和安全的前提下，可能采取的赶工措施；(4)提前竣工所需的追加合同价款等。
下列施工过程中发生的事件中，属于不可抗力的有()。
本题考查的是不可抗力。建设工程施工中的不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非发包人和承包人责任造成的爆炸、火灾以及专用条款约定的风、雨、雪、洪水、地震等自然灾害。
根据《建设工程质量管理条例》，工程在正常使用条件下，承包人对工程质量保修期限最低为2年的工程有()。
本题考查的是质量保修期限。国务院颁布的《建设工程质量管理条例》明确规定，在正常使用条件下的最低保修期限为：(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；(2)屋面防水工程，有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；(3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年。（本知识点新教材已经删除）
材料采购合同履行过程中，采购方应承担违约责任的情况有()。
本题考查的是采购方的违约责任。材料采购合同采购方的违约责任：(1)不按合同约定接受货物；采购方不能按期提货，除需支付按逾期提货部分货款总值计算延期付款的违约金之外，还应承担逾期提供时间内供货方实际发生的代为保管、保养费用。(2)逾期付款；(3)货物交接地点错误的责任。
根据FIDIC《施工合同条件》，下列情形中，属于施工中承包商不可预见物质条件的有()。
本题考查的是不可预见物质条件的范围。承包商施工过程中遇到不利于施工的外界自然条件、人为干扰、招标文件和图纸均未说明的外界障碍物、污染物的影响、招标文件未提供或与提供资料不一致的地表以下的地质和水文条件，但不包括气候条件。（本知识点新教材已经删除）
根据FIDIC《施工合同条件》，下列关于承包商施工机械和运输车辆管理的说法中，正确的有()。
根据FIDIC《施工合同条件》，承包商提交工程师审核签证的工程进度款支付报表中，应包括的内容有()。
本题考查的是工程进度款的支付程序。选项A，提交报表后才由工程师确认工程量，所以在承包商提交的报表中的工程量，一定是承包商自己单方计量的，尚未通过工程师确认，选项D，承包商支付给分包商的款项，可由承包商与分包商确定，无需向业主提出要求。
根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，工程师对分包工程的管理职责有()。
本题考查的是分包合同的履行管理。工程师依据主合同对分包工作内容及分包商的资质进行审查，行使确认权或否定权；对分包商施工的材料、施工工艺、工程质量进行监督管理。选项A，确认分包部位，不是批准。（本知识点新教材已经删除）
根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，下列关于承包商对分包商索赔的处理办法中，正确的有()。
本题考查的是分包合同的索赔管理。分包商向承包商提出索赔要求后，承包商应首先分析事件的起因和影响，并依据两个合同判明责任。如果认为分包商的索赔要求合理，且原因属于主合同约定应由业主承担风险责任或行为责任的事件，要及时按照主合同的索赔程序，以承包商的名义就该事件向工程师递交索赔报告。（本知识点新教材已经删除）
在建设工程施工索赔中，工程师判定承包人索赔成立的条件包括()。
本题考查的是索赔成立的条件。具体条件包括：(1)事件造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；(2)造成费用增加或工期延误的原因，按合同的约定不属于承包人应承担的责任；(3)承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知书和索赔报告。（本知识点新教材已经删除）
根据FIDIC《施工合同条件》，承包人可以提出费用补偿的有()。
本题考查的是工程师对索赔的审查。承包人可以提出费用补偿的有：延误发放图纸；延误移交施工现场；承包人依据工程师提供的错误数据导致放线错误；不可预见的外界条件；施工中遇到文物和古迹；非承包人原因检验导致施工的延误；业主提前占用工程；对竣工检验的干扰；后续法规的调整；业主办理的保险未能从保险公司获得补偿部分；不可抗力事件造成的损害。（本知识点新教材已经删除）
您目前分数偏低，基础较薄弱，建议加强练习。