关于保证人资格的说法,正确的是()。
2022/2021版教材P13
本题考查的是保证人的资格。学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不能作为保证人。企业法人的分支机构、职能部门不能作为保证人;企业法人的分支机构有法人书面授权的,可以在授权范围内提供保证。
关于评标委员会组成的说法,正确的是( )。
采评标委员会应是5人以上单数,且技术、经济专家不少于5。
关于抵押的说法,正确的是( )。
抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物,用以担保债务履行的担保方式。
关于连带责任保证的说法,正确的是()
当事人没有约定或者约定不明确的,则按照连带责任保证承担保证责任;一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁,并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前,对债权人可以拒绝承担担保责任;连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的,债权人可以要求债务人履行债务,也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。
某施工企业从银行借款1000万元,以房产作抵押。施工企业经营亏损无力还贷,除本金外,施工企业还欠银行利息200万元,违约金200万元。银行经诉讼后抵押房产被拍卖,得款2000万元。银行诉讼及申请拍卖费用50万元,则拍卖得款的分配应为()
抵押担保的范围包括主债权.及利息、违约金及损害赔偿金和实现抵押权的费用,结合题意可知,返还施工企业的金额为:2000-1000-200-200-50=550(万元)。
关于投标保证有效期的说法,正确的是()
投标保证的有效期一般是从投标截止日起到确定中标人止。
关于合同形式的说法,正确的是()
《合同法》在合同形式上的要求是以不要式为原则的。合同的形式可分为书面形式、口头形式和其他形式。书面形式是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。
关于要约的说法,正确的是()
要约必须是特定人的意思表示,必须是以缔结合同为目的;要约内容具体确定;要约必须是对相对人发出的行为,必须由相对人承诺,相对人的人数可能为不特定的多数人;商业广告即是要约邀请。
关于要约撤销的说法,正确的是()
AD 错误,撤销要约的通知应当在(要约到达受要约人)受要约人发出承诺通知之前到达受邀约人;C 错误,要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销。
关于承诺的说法,正确的是()
承诺必须由受要约人作出。承诺的内容应当与要约的内容一致,有关合同数量的变更是对要约内容的实质性变更,视为新要约。承诺不得撤销,只能撤回。撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人。
关于合同效力的说法,正确的是()
合同成立后,合同中的仲裁条款是独立存在的,合同的无效、变更、解除、终止,不影响仲裁协议的效力。
甲是某材料供应公司的法定代表人,董事会授权其可订立1000万元以下的合同,甲与某施工企业订立了2000万元的合同,施工企业不知其超越权限,该合同的效力状态为()
法定代表人、负责人越权订立的合同,除相对人知道或应当知道其超越权限以外,该代表行为有效,是效力待定合同。
下列合同中,属于可撤销合同的是()
可变更或可撤销合同包括:①因重大误解而订立的合同;②在订立合同时显失公平的合同;③以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立的合同。
关于可变更合同与可撤销合同的说法,正确的是()
可变更合同与可撤销合同订立的情形相同,人民法院或仲裁机构不得主动变更或撤销合同。当事人如果只要求变更,人民法院或者仲裁机构不得撤销其合同。
关于合同终止的说法,正确的是()
按照《合同法》的规定,有下列情形之一的,合同的权利义务终止:①债务已经按照约定履行;②合同解除;③债务相互抵销;④债务人依法将标的物提存;⑤债权人免除债务;⑥债权债务同归于一人;⑦法律规定或者当事人约定终止的其他情形。
关于行使抗辩权的说法,正确的是()
抗辩权是指在双务合同的履行中,双方都应当履行自己的债务,一方不履行或者有可能不履行时,另一方可以据此拒绝对方的履行要求。
关于违约金的说法,正确的是()
约定的违约金低于违约造成的损失,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定违约金过分高于造成损失的,当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以适当减少。
关于定金罚则的说法,正确的是()
收受定金的一方不履行约定债务的,应双倍返还定金。
施工合同中约定仲裁作为解决合同争议的最终方式时,必须写明的是()
仲裁协议是纠纷当事人愿意将纠纷提交仲裁机构仲裁的协议。它包括以下内容;①请求仲裁的意思表示;②仲裁事项;③选定的仲裁委员会。在以上3项内容中,选定的仲裁委员会具有特别重要的意义。因为仲裁没有法定管辖,如果当事人不约定明确的仲裁委员会,仲裁将无法操作,仲裁协议将是无效的。至于请求仲裁的意思表示和仲裁事项则可以通过默示的方式来体现。可以认为在合同中选定仲裁委员会就是希望通过仲裁解决争议,同时,合同范围内的争议就是仲裁事项。
关于必须招标项目的说法,正确的是()
《招标投标法》要求,属于必须以招标方式进行工程项目建设及与建设有关的设备、材料等采购总体范畴包括:①大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目;②国家投资、融资的项目;③使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。国家计委颁布的《工程建设项目招标范围和规模标准规定》,对必须招标的范围作出了进一步细化的规定。要求各类工程项目的建设活动,达到下列标准之一者,必须进行招标:①施工单项合同估算价在200万元人民币以上;②重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在100万元人民币以上;③勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在50万元人民币以上。依法必须进行招标的项目,全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的,应当公开招标。
施工公开招标进行资格预审时,不能作为资格审查内容的是()
资格审查包括资质条件、人员能力、设备和技术能力、财务状况、工程经验、企业信誉等。
关于投标文件对招标文件的响应存在偏差的说法,正确的是()
属于存在细微偏差的投标书,可以书面要求投标人在评标结束前予以澄清、说明或者补正,但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
采用评标价法进行评标时,关于评标价和投标价的说法,正确的是()
评标价既不是投标价也不是中标价,只是用价格指标作为评审标书优劣的衡量方法,评标价最低的投标书为最优。以投标价作为中标的合同价。
关于定标的说法,正确的是()
招标人应该根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人确定中标人,也可以授权评标委员会直接确定中标人。
关于设计招标的说法,正确的是()
设计投标书的评审包括以下内容:①设计方案的优劣;②投入、产出经济效益比较;③设计进度快慢;④设计资历和社会信誉;⑤报价的合理性。
为了保障勘察人完成委托的勘察任务,发包人应提供必要的工作条件,下列工作中不属于发包人义务的是()
根据项目的具体情况,发包人与勘察人双方可以在合同内约定由发包人负责保证勘察工作顺利开展应提供的条件,可能包括:①落实土地征用、青苗树木赔偿;②拆除地上地下障碍物;③处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题;④平整施工现场;⑤修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等。
根据《建设工程设计合同》示范文本,合同有效期是()
《建设工程设计合同》示范文本中规定,合同有效期为:从设计人收到定金日起.至工程竣工验收之日止。@jin
在设计合同履行过程中,发包人对设计范围的某单位工程提出设计变更要求。由于设计人的资源能力所限.不能在要求的时间内完成,发包人经设计人书面同意后将该部分设计任务委托另一设计单位完成,关于该事件的说法,正确的是()
修改单位对修改的勘察、设计文件承担相应责任,设计人不再对修改的部分负责。
在设计文件中要求采用新技术、新工艺施工的工程项目,为了合理分担风险,施工合同中约定的计价方式应为()
灾后修复工程或采用新技术新工艺施工的项目,宜采用成本加酬金合同计价方式。
某施工合同履行过程中,发包人采购的工程设备由于制造原因达不到试车验收要求,需要拆除重新购置,关于该事件的处理方法,正确的是()
发包人供应材料设备,即使承包人检验通过之后,如果又发现材料设备有质量问题时,发包人仍应承担重新采购及拆除重建的追加合同价款,并相应顺延由此延误的工期。
某工程项目,承包人于2012年5月1日提交了工程竣工验收报告,5月15日通过了工程师组织的工程预验收,5月25日发包人组织工程验收,5月28日参加验收的有关各方在验收记录上签字。承包人的竣工日期应确定为()
工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。
工程师审查承包人的施工组织设计和进度计划时,未能指出某单项工程的施工方案中存在的缺陷。承包人按计划进行该部分工程的施工,工程师因施工方案中存在重大安全隐患,发出暂停施工的指示。承包人因暂停施工受到损失提出索赔,认为工程师应承担连带责任。该事件索赔的处理方式应为()
开工后,承包人应按照工程师确认的进度计划组织施工,接受工程师对进度的检查、监督。该事件停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,工期不予.顺延。
发包人采购的材料需进行使用前抽查试验,美于该试验相应合同义务的说法,正确的是()
发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的,由承包人负责检查试验,费用由发包人负责。
在施工合同履行过程中,承包人完成隐蔽工程施工自检后,未经工程师认可即进行了工程隐蔽。工程师指示承包人将隐蔽工程剥露后进行了检查和试验,结果表明工程质量符合合同约定的质量标准。该事件的合同责任应为()
工程具备隐蔽条件或达到专用约定的中间验收部位,承包人进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。若工程师未能按以上时间提出延期要求,又未按时参加验收,承包人才可自行组织验收,而承包人未经工程师认可即进行工程隐蔽,重新检验后的工期不予顺延,费用不予补偿。
在施工合同履行过程中,工程师因承包人的施工方法危及作业人员的安全,发布了暂停施工指示。承包人调整施工方法后向工程师递交了请求复工的通知,但工程师在合同约定的时间内未作出任何答复,承包人应()
如果工程师未能在规定的时间内提出处理意见,或收到承包人复工要求后48小时内未予答复,承包人可以自行复工。
施工合同履行过程中,承包人按工程师的指示完成了变更工作,但未在合同约定的时间内提出追加合同价款的报告。关于承包人完成该项变更事项发生费用的说法,正确的是()
如果承包人在双方确定工程变更后的14天内,未向工程师提出变更价款的报告,视为该项变更不涉及合同价款的调整。
施工合同中可约定保修期为5年的工程部位是()
层面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,质量保修期为5年。
施工合同履行过程中,工程师通知承包人进行工程量计量,但承包人未在约定时间派人参加,工程师应()
如果承包人收到通知后不参加计量,工程师自行计量的结果有效,作为工程价款支付的依据。
施工合同履行过程中,某工程部位的施工具备隐蔽条件,经工程师中间验收后继续施工。工程师又发出重新剥露该部位检查的通知,承包人执行了指示。重新检验结果表明,施工质量存在缺陷,承包人修复后再次隐蔽。工程师对该事件的处理方式应为()
重新检验表明质量合格,发包人承担由此发生的全部追加合同价款,赔偿承包人损失,并相应顺延工期;检验不合格,承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延。
材料采购合同履行过程中,检验到货质量的方法是()
质量验收的方法包括:经验鉴别法、物理试验和化学试验。
根据FIDIC《施工合同条件》,关于合同工期的说法,正确的是()
合同工期在合同条件中用“竣工时间”的概念,指所签合同内注明的完成全部工程的时间,加上合同履行过程中因非承包商应负责原因导致变更和索赔事件发生后,经工程师批准顺延工期之和。
某工程项目是按照FIDIC《施工合同条件》签订的合同,合同约定,缺陷通知期为1年,A单位工程为分部移交工程,A单位工程竣工移交后的运行期间,因施工质量问题出现重大缺陷,承包人修复后工程师要求延长该部分缺陷通知期3个月,A单位工程缺陷通知期的终止时间应为()
缺陷通知期即国内施工文本所指的工程保修期,自工程接收证书中写明的竣工日开始,至工程师颁发履约证书为止的日历天数。缺陷通知期满时,如果工程师认为还存在影响工程运行或使用的较大缺陷,可以延长缺陷通知期,推迟颁发证书,但缺陷通知期的延长不应超过竣工日后的2年。
FIDIC《施工合同条件》中的指定分包商是业主选择的施工单位,关于指定分包商施工中协调管理的说法,正确的是()
由于指定分包商是与承包商签订分包合同,因而在合同关系和管理关系方面与一般分包商处于同等地位,对其施工过程中的监督、协调工作纳入承包商的管理之中。
根据FIDIC《施工合同条件》中对变更的规定,工程师发布的下列变更指示中,错误的是()
省略的工作应是不再需要的工程,不允许用变更指令的方式将承包范围内的工作变更给其他承包商实施。
某工程是采用FIDIC《施工合同条件》签订的合同,合同约定,物价浮动对合同价格的影响采用公式法调价。施工中因承包商的原因竣工延误1个月,合同应竣工月计算的调价系数Pn=1.05,实际竣工月计算的调价系数Pn=1.07,施工最后一个月支付工程进度款时,应取用的调价系数为()
在承包商应负责原因的延误过程中,后续支付时,分别计算应竣工日和实际支付目的调价款,通过对比后按照对业主有利的原则执行。
由业主订购的部分设备延误到货,安装工程分包商被迫停工。安装工程分包商受到损失的索赔报告应()
分包合同履行过程中,当分包商任为自己的合法权益受到损害,不论事件起因于业主或工程师的责任,还是承包商应承担的义务,他只能向承包商提出索赔要求。
根据FIDIC《施工合同条件》,承包商运抵现场的施工设备,在本工程施工闲置期间而其他工程需要使用该设备时,正确的做法为()
某些使用台班数较少的施工机械在现场闲置期间,如果承包商的其他合同工程需要使用时,可以向工程师申请暂时运出。
根据FIDIC《施工合同条件》,颁发工程接收证书后扣留在业主方的保留金应()
根据FIDIC《施工合同条件》,颁发了整个工程的接收证书时,将保留金的前一半支付给承包商。
承包人在投标文件中已说明的施工分包工作内容,在分包工程施工前的正确说法是()
业主接受的在专用条款中约定的分包工作,承包商应在28天以前将选择的分包商的有关资质、经验等详细资料以及分包商开始工作的时间通知业主,经业主认可后才可以开始分包工作。
下列承包人的施工索赔,按索赔目的分类的是()
施工索赔的分类如下:①按索赔的合同依据分类,可分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔;②按索赔目的分类,可分为工期索赔和费用索赔;③按索赔事件的性质分类,可分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止的索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见因素索赔及其他索赔。
施工企业从银行借款时,可以作为抵押物的有( )。
2022/2021版教材P14
本题考查抵押物。下列财产可以作为抵押物:
(1)建筑物和其他土地附着物;
(2)建设用地使用权;
(3)海域使用权;
(4)生产设备、原材料、半成品、产品;
(5)正在建造的建筑物、船舶、航空器;
(6)交通运输工具;
(7)法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。
建筑工程一切险加保了第三者责任险,下列事件中保险公司应承担赔偿责任的有( )。
第三者责任险是指凡工程期间的保险有效期内因工地上发生意外事故造成工地及邻近地区的第三者人身伤亡或财产损失,依法应由被保险人承担的经济赔偿责任。
按照《招标投标法》,关于招标方式的说法,正确的有()。
《招标投标法》规定,招标方式分为公开招标和邀请招标两大类。公开招标是指招标人通过新闻媒体发布招标公告,凡具备相应资质符合招标条件的法人或组织不受地域和行业限制均可申请投标。公开招标申请投标人较多,一般要设置资格预审程序,而且评标的工作量也较大,所需招标时间长、费用高。邀请招标是指招标人向预先选择的若干家具备相应资质、符合招标条件的法人或组织发出邀请函,将招标工程的概况、工作范围和实施条件等作出简要说明,请他们参加投标竞争。
关于代理的说法,正确的有()
项目经理是施工企业的代理人;项目总监理工程师是监理单位的代理人;如果授权范围不明确,应由被代理人向第三人承担民事责任,代理人负连带责任。
施工企业所有的房产出具投标保函的银行,应当承担支付保证金责任的有()
在下列情况下可以没收投标保证金或要求承保的担保公司或银行支付投标保证金:①投标人在投标有效期内撤销投标书;②投标人在业主已正式通知他的投标已接受中标后,在投标有效期内未能或拒绝按“投标人须知”规定,签订合同协议或递交履约保函。
建设工程监理合同属于()
双务合同是当事人双方相互享有权利和相互负有义务的合同。大多数合同都是双务合同。监理合同是委托合同的一种。
按照《合同法》下列合同中,属于可撤销合同的有()
有下列情形之一的,当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销其合同:①因重大误解而订立的合同;②在订立合同时显失公平的合同;③以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立的合同。
关于格式条款的说法,正确的有()
格式条款是指当事人为了重复使用而预先拟定,并在订立合同时未与对方协商即采用的条款。提供格式条款的一方应当遵循公平的原则确定当事人之间的权利义务关系,并采取合理的方式提请对方注意免除或限制其责任的条款,按照对方的要求,对该条款予以说明。提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的,该条款无效。
关于缔约过失责任的说法,正确的有()
缔约过失责任既不同于违约责任,也有别于侵权责任,是一种独立的责任。缔约过失责任的构成包括:①缔约一方受到损失;②缔约当事人有过错;③合同尚未成立;④缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系。承担缔约过失的情形包括:①假借订立合同,恶意进行磋商;②故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况;③有其他违背诚实信用原则的行为;④违反缔约中的保密义务。
关于合同生效的说法,正确的有()
一般说来,依法成立的合同,自成立时生效。具体地讲:口头合同自受要约人承诺时生效;书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效。法律规定应当采用书面形式的合同,当事人虽然未采用书面形式但已经履行全部或者主要义务的,可以视为合同有效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的,依照其规定。
合同生效后,当事人对合同的某些内容没有约定,不能达成补充协议,也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定。关于处理该事件应履行原则的说法,正确的有()
合同生效后,可适用下列规定进行履行:①质量要求不明的,按国家标准、行业标准履行,没有国家、行业标准的,按通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。②价款或报酬不明的,按订立合同时履行地的市场价格履行;依法应当执行政府定价或政府指导价的,按规定履行。③履行地点不明确的,给付货币的,在接收货币一方所在地履行;交付不动产的,在不动产所在地履行;其他标的在履行义务一方所在地履行。合同履行中如果执行政府定价或政府指导价的,在合同约定的交付期限内政府价格调整时,按照交付时的价格计价。
关于违约赔偿损失的说法,正确的有()
损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时预见或应当预见的因违反合同可能造成的损失。当事人一方违约后,对方应当采取适当措施防止损失的扩大,没有采取措施致使损失扩大的,不得就扩大的损失请求赔偿,当事人因防止损失扩大而支出的合理费用,由违约方承担。
关于仲裁庭组成的说法,正确的有()
仲裁庭的组成有两种方式:①当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭。当事人如果约定由3名仲裁员组成仲裁庭,应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定1名仲裁员,第3名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第3名仲裁员是首席仲裁员。②当事人约定由1名仲裁员组成仲裁庭。仲裁庭也可以由1名仲裁员组成。当事人如果约定由1名仲裁员组成仲裁庭的,应当由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定仲裁员。
关于监理招标特点的说法,正确的有()
监理招标的特点包括:①招标宗旨是对监理单位能力的选择;②报价在选择中居于次要地位;③邀请投标人较少。
关于监理合同赔偿责任的说法,正确的有()
任何一方对另一方负有责任时的赔偿原则是:①委托人违约应承担违约责任,赔偿监理人的经济损失;②因监理人过失造成经济损失,应向委托人进行赔偿,累计赔偿额不应超出监理酬金总额(除去税金);③当一方向另一方的索赔要求不成立时,提出索赔的一方应补偿由此所导致的对方各种费用支出。
根据《建设工程设计合同》,设计人应履行的义务有()
设计人的责任包括:①保证设计质量;②各设计阶段的工作任务;③对外商的设计资料进行审查;④配合施工的义务,其中包括设计交底、解决施工中出现的设计问题和工程验收;⑤保护发包人的知识产权。@jin
根据《建设工程设计合同》,设计人完成的初步设计文件的深度应满足()的需要。
初步设计文件应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要。
工程项目施工过程中,质量监督机构的职责有()
核查工程项目报建审批手续是否齐全、检查工程项目的监理机构专业人员配套及责任制落实情况、实体质量监督以抽查方式为主,均属于质量监督机构的职责。
下列义务中,属于施工合同发包人的有()
发包人的义务包括:①办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后继续解决以上事项的遗留问题;②将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点,并保证施工期间需要;③开通施工场地与城乡公共道路的通道,以及专用条款约定的施工场地内的主要交通干道,保证施工期间的畅通,满足施工运输的需要;④向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,保证数据真实,位置准确;⑤办理施工许可证和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业以及可能损坏道路、管线、电力、通讯等公共设施法律、法规规定的申请批准手续及其他施工所需的证件(证明承包人自身资质的证件除外);⑥确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人,并进行现场交验;⑦组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底;⑧协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作,并承担有关费用;⑨发包人应做的其他工作,双方在专用条款内约定。
下列文件中,属于施工合同组成部分的有()
合同文件的组成包括:①施工合同协议书;②中标通知书;③投标书及其附件;④施工合同专用条款;⑤施工合同通用条款;⑥标准、规范及有关技术文件;⑦图纸;⑧工程量清单;⑨工程报价单或预算书。
关于支付工程预付款的说法,正确的有()
发包人应按规定的时间和数额支付预付款。为了保证承包人如期开始施工前的准备工作和开始施工,预付时间应不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按约定预付,承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知。发包人收到通知后仍不能按要求预付,承包人可在发出通知后7天停止施工。
按照施工合同内不可抗力条款的规定,下列事件中属于不可抗力的有()
不可抗力,是指合同当事人不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。建设工程施工中的不可抗力包括战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非发包人和承包人责任造成的爆炸、火灾以及专用条款约定的风、雨、雪、洪水、地震等自然灾害。
承包人请求竣工验收时,应满足的条件有()
竣工工程必须符合。下列基本要求:①完成工程设计和合同约定的各项内容;②施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查,确认工程质量符合有关工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求,并提出工程竣工报告;③对于委托监理的工程项目.监理单位对工程进行了质量评价,具有完整的监理资料,并提出工程质量评价报告;④勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了确认;⑤有完整的技术档案和施工管理资料;⑥有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备合格证及必要的进场试验报告;⑦有施工单位签署的工程质量保修书;⑧有公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件;⑨建设行政主管部门及其委托的工程质量监督机构等有关部门责令整改的问题全部整改完毕。
施工合同履行过程中,当发包人要求提前竣工时,与承包人签订提前竣工协议所包含的内容有()
提前竣工协议应包括以下方面的内容:①提前竣工的时间;②发包人为赶工应提供的方便条件;③承包人在保证工程质量和安全的前提下,可能采取的赶工措施;④提前竣工所需的追加合同价款等。
某订购50吨水泥的材料采购合同,供货方在约定的交货时间前30天通过铁路运输将55吨水泥发运到工程所在地车站。采购方将全部货物运到施工现场后露天存放,恰逢连续降雨使3吨水泥被浸泡。关于水泥交货后义务和责任的说法,正确的有()
对于供货方提前发运或交付的货物,采购方仍可按合同规定的时间付款,而且对多交货部分,以及品种、型号、规格、质量等不符合合同规定的产品,在代为保管期内实际支出的保管、保养等费用由供货方承担。
根据FIDIC《施工合同条件》,业主可以凭保函索赔的有()
业主凭保函索赔的情况包括:①专用条款内约定的缺陷通知期满后仍未能解除承包商的保修义务时,承包商应延长履约保函有效期而未延长;②按照业主索赔或争议、仲裁等决定,承包商未向业主支付相应款项;③缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后42天内未派人修补;④由于承包商的严重违约行为,业主终止合同。
根据FIDIC《施工合同条件》,解决合同争议的方式有()
解决合同争议的方式如下:①提交工程师决定;②提交争端裁决委员会决定;③双方协商;④仲裁。
按照FIDIC《施工合同条件》对风险责任的划分,应由业主承担的风险有()
业主应承担的风险包括:①战争、敌对行动、入侵、外敌行动;②工程所在国内发生的叛乱、革命、暴动或军事政变、篡夺政权或内战(在我国实施的工程均不采用此条款);③不属于承包商施工原因造成的爆炸、核废料辐射或放射性污染等;④超音速或亚音速飞行物产生的压力波;⑤暴乱、骚乱或混乱;但不包括承包商及分包商的雇员因执行合同而引起的行为;⑥因业主在合同规定以外,使用或占用永久工程的某一区段或某一部分而造成的损失或损害;⑦业主提供的设计不当造成的损失;⑧一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用。
根据FIDIC《施工合同条件》,承包商提交工程师审查的施工进度计划应包括的内容有()
承包商提交的施工进度计划的内容包括:①实施工程的进度计划;②每个指定分包商施工各阶段的安排;③合同中规定的重要检查、检验的次序和时间;④保证计划实施的说明文件,包括:承包商在各施工阶段准备采用的方法和主要阶段的总体描述、各主要阶段承包商准备投入的人员和设备数量的计划等。
根据FIDIC《施工合同条件》,工程师只批准工期顺延而不给经济补偿的有()
工程师只批准工程延期而不给经济补偿的有:变更导致竣工时间的延长、异常不利的气候条件、由于传染病或其他政府行为导致工期的延误、业主或其他承包人的干扰及公共当局引起的延误。
您目前分数偏低,基础较薄弱,建议加强练习。