取得一级建造师执业资格证书的人申请建造师执业资格的注册，不属于必备条件的是（）
- A 在施工企业实习一年
- B 无犯罪记录
- C 身体健康
- D 经所在单位考核合格
- 参考答案：A
- 您的答案：
参考解析：
本题考核的是建造师执业资格的注册。申请注册的人员必须同肘具备以下条件：①取得建造师执业资格证书；②经所在单位考核合格；③身体健康，能坚持在建造师岗位上工作；④无犯罪记录。
某项目施工中，建设单位将对建设单位代表的授权范围以书面形式通知了施工单位。项 目经理在建设单位代表权限范围外提出了一项认可要求，建设单位代表给予了签字认可。这一认可的法律后果应由（ ）承担。
- A 建设单位代表与施工单位
- B 建设单位与项目经理
- C 建设单位与施工单位
- D 施工单位与项目经理
- 参考答案：A
- 您的答案：
参考解析：
该题是一道考查项目经理与法人关系及不当或违法代理行为应承担的法律责任的综合题。通过这道题大家要掌握：项目经理部行为的后果由企业法人来承担；第三人知道行为人没有代理权、超越代理权或者代理权已终止还与行为人实施民事行为给他人造成损害的，由第三人和行为人负连带责任
某施工合同订立的期间为2004年5月1日，合同备案时间为2004年5月5日。工程竣工时间为2005年7月1日，确认支付工程竣工结算款时间为2005年8月5日。则施工单位主张竣工结算款的诉讼时效起算时间为（ ）
- A 2004年5月1日
- B 2004年5月5日
- C 2005年7月1日
- D 2005年8月5日
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P346
本题考核的是诉讼时效的起算时间。诉讼时效期间从知道或者应当知道权利被侵害时起计算。根据本题所述，确认支付工程竣工结算款时间为2005年8月5日，则施工单位自即日起就可通过诉讼的方式主张自己的权益。
某建设单位2005年2月1领日取了施工许可证。由于某种原因，工程不能按期开工，故向发证机关申请延期。根据《建筑法》的规定，申请延期应在（ ）前进行。
- A 2005年3月1日
- B 2005年4月1日
- C 2005年5月1日
- D 2005年6月1曰
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P62,2021教材P61
本题考核的是施工许可证的延期。建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。建设单位应在自领取施工许可证之日起满3个月之前提出延期申请，即2005年5月1日前。
同专业的甲、乙、丙三家施工单位通过合同约定实行联合承包。三个施工单位的资质等级依次为施工总承包二级、一级和特级。根据相关法律规定，该联合体应当按照（ ）的资质等级许可范围承揽工程。
- A 甲施工单位
- B 乙施工单位
- C 丙施工单位
- D 三家内部约定
- 参考答案：A
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P103
本题考核的是联合承包资质等级的确定。由同一专业单位组成的联合体，应按照资质等级较低的单位确定资质等级。
某工程施工过程中，监理工程师以施工质量不符合施工合同约定为由要求施工单位返工，但是施工单位认为施工合同是由建设单位与施工单位签订的，监理单位不是合同当事人，不属于监理的依据。对此，正确的说法是（）。
- A 监理工程师应根据国家标准监理，而不能以施工合同为依据监理
- B 施工合同是监理工程师实施监理的依据
- C 施工合同是否作为监理依据，要根据建设单位的授权
- D 施工合同是否作为监理依据，要根据上级建设行政主管部门的意见确定
- 参考答案：B
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P296,2021教材P295
本题考核的是《建筑法》的内容。建筑工程监理企业应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正教材
公用事业建设项目勘察、设计、监理等服务的采购，当单项合同估算价最低达到 （）万元人民币以上时，根据相关规定，该项目就必须招标。
- A 50
- B 100
- C 200
- D 300
- 参考答案：A
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P88
本题考核的是工程项目招标的条件。依据《招标投标法》的基本原则，原国 家计委颁布了《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，要求各类项目的建设活动达到下列条件之一者，必须进行招标：①施工单项合同估算价在200万元人民市以上；②重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上；③勘察、设计、监理 等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民市以上。为了防止“化整为零、规避招标”，即使单项合同估算价低于上述标准，但项目总投资在3000万元人民币以上的勘察、设计、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，也必须采用招标方式委托工作任务。
某政府工程项目进行施工招标，在招标过程中对所有的投标人进行资格预审。资格预审主要侧重于对投标人的（ ）能力进行审查。
- A 订立合同
- B 履行合同
- C 民主管理
- D 带资施工
- 参考答案：B
- 您的答案：
参考解析：
本题考核的是对投标人的资格预审。资格预审是指在投标前对潜在投标人进行的资格审查，资格预审主要侧重于对投标人的履行合同能力进行审查。
甲、乙、丙、丁四家施工单位签订共同投标协议组成联合体，以一个投标人的身份投标。关于此联合体说法正确的是（ ）。
- A 联合体内部的共同投标协议与招标人无关，不必交予招标人
- B 联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任
- C 联合体任何成员均有权以对债务分担比例有约定为由拒绝履行全部债务
- D 联合体成员之一清偿全部债务后，联合体不能免除履行义务
- 参考答案：B
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P103
本题考核尚是联合体的概念与含义。联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标协议和投标文件一并提交招标人；联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担带责任。
某工程项目的招标投标活动中发现投标人甲以低于成本的报价竞标。这里的成本是指 （）
- A 整个建筑行业的平均成本
- B 所有投标人的平均成本
- C 投标人甲的成本
- D 项目所在地的平均成本
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
本题考核的是投标人的报价。投标人不得以低于成本的报价竞标。投标人以低于成本的报价竞标，其目的主要是为了排挤其他对手。这里的成本应指个别企业的成本。投标人的报价一般由成本、税金和利润三部分组成。
招标人在某次招标投标活动中确定了某施工单位为中标人，则下列表述中正确的是（）
- A 不必将中标结果通知未中标人，但须退还未中标人的投标保证金
- B 同时将中标结果通知未中标人，但无须退还未中标人的投标保证金
- C 不必将中标结果通知未中标人，且无须退还未中标人的投标保证金
- D 同时将中标结果通知未中标人，且须退还未中标人的投标保证金
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
本题考核的是中标结果的通知与投标保证金的退还。中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中的投标人，且返还未中标人的投标保证金。
某招标人2005年4月1日向中标人发出了中标通知书。根据相关法律规定，招标人和投标人应在（ ）前按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
- A 2005年4月15日
- B 2005年5月1日
- C 2005年5月15日
- D 2005年6月1日
- 参考答案：B
- 您的答案：
参考解析：
根据《招标投标法》的规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
本题中，4月1日发出中标通知书，因此，订立书面合同应在此后30日内，即最迟应在5月1日前订立。
综上所述，本题的正确答案为B。
根据《安全生产法》的规定，用于生产、储存危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行（ ）。
- A 安全环境评估和安全条件论证
- B 安全条件论证和安全评价
- C 安全条件评价和安全论证
- D 安全环境条件论证和安全影响评价
- 参考答案：B
- 您的答案：
参考解析：
本题考核的是《安全生产法》的内容。矿山建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目，应当分别按照国家有关规定进行安全条件论证和安全评价。
某现场施工人员发现脚手架有倒塌的危险时，停止作业并撤离现场。这是《安全生产法》规定从业人员所具有的（ ）。
- A 应急处理权
- B 紧急避险权
- C 拒绝作业权
- D 回避求救权
- 参考答案：B
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P234
本题考核的是从业人员具有的权利。从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。这是从业人员所具有的紧急避险权。
建设工程需要实施爆破作业的，使用爆破器材的建设单位，必须向所在地县、市公安局申请领取（ ），方准使用。
- A 爆炸物品生产许可证
- B 爆炸物品销售许可证
- C 爆炸物品使用许可证
- D 爆炸物品安全作业许可证
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
本题考核的是实施爆破作业的审批。建设工程需要实施爆破作业的，使用爆破器材的建设单位，必须向所在地县、市公安局申请领取《爆炸物品使用许可证》，方准使用。
在施工监理过程中，工程监理单位发现存在重大安全事故隐惠，要求施工单位停工整改，而施工单位拒不整改或者不停止施工，监理单位应当（ ）
- A 继续要求施工单位整改
- B 要求施工单位停工
- C 及时向有关主管部门报告
- D 协助施工单位消除隐患
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P284,2021教材P283
本题考核的是重大安全事故隐患的处理。工程监理单位在实施监理过程中， 发现存在安全章故障隐患的，应当要求施工单位整改情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。
施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，不能用于 （）
- A 安全防护用具的釆购
- B 安全生产条件的改善
- C 安全施工措施的落实
- D 安全管理人员的加班补贴
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P251,2021教材P250
本题考核的是安全作业环境及安全施工措施费的使用。施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工所需费用，应当用于施工安全防护用具的采购、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。
根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当将施工现场的（）分开设置，并保持安全距离。
- A 监理工程师办公室与工人宿舍
- B 监理工程师办公室与工人食堂
- C 监理工程师办公室与木工车间
- D 工人宿舍与食堂
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P246,2021教材P245
本题考核的是施工现场的安全规定。施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生洁区的选址应当符合安全性生要求。
某施工合同于2003年6月5日生效，该工程于2003年6月15日开工。施工单位为现场从事危险作业的工人办理了意外伤害保险。该保险合同于2003年6月10日生效，被保险工人于2003年7月20日进场施工。该意外伤害保险期限自（ ）起至该工程竣工验收合格日止。
- A 2003年6月5日
- B 2003年6月10日
- C 2003年6月15日
- D 2003年7月20日
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P264,2021教材P263
本题考核的是意外伤害的保险期限。意外伤害保险期限自建设―工程开工之日起至竣工验收合格止。
某施工分包合同约定，由分包单位租赁某大型施工起重机械用于工程施工，则该施工机械在使用前应由（ ）共同进行验收。
- A 总承包单位、出租单位、监理单位和建设单位
- B 总承包单位、出租单位、安装单位和监理单位
- C 分包单位、出租单位、安装单位和建设单位
- D 总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P54,2021教材P253
本题考核的是施工机械使用前的验收。使用承租的机械设备和施工机具及配 件的，由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收。验收合格的方可使用。
施工起重机械现场安装完毕后，以下不属于安装单位的工作的是（ ）。
- A 出具自检合格证明
- B 向施工单位进行安全使用说明
- C 办理验收手续并签字
- D 定期进行检验检测
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P286
本题考核的是《建设工程质量管理条例》的内容。施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自开式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字。
按照《建设工程质量管理条例》要求，设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向（）作出详细说明。
- A 监理单位
- B 质量监督机构
- C 施工单位
- D 建设单位
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P314
本题考核的是设计交底。设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。
根据《建设工程质量管理条例》，以下对施工单位质量责任和义务的正确表达是（）
- A 施工单位不得转包和分包所承揽的工程
- B 施工单位不得超越其资质等级许可的范围承揽工程
- C 施工单位应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续
- D 对涉及结抅安全的试块应现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测
- 参考答案：B
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P310
考核的是施工单位的质量责任和义务。施工单位应当依法取得相应等级 的资质従书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。施工单位不得转包或者违法分包工程。施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
某施工单位于2002年5月20日签订施工合同，承建工程为六层砖混结构，七度抗震设防，施工图通过审批。工程于2002年10月10日开工建设。施工中技术人员发现图纸中有一处抗震设计差错，此时该施工企业应（ ）
- A 按原图纸继续施工
- B 及时提出意见和建议
- C 自行修改正确后施工,向建设单位提出增加费用
- D 和监理工裎师协商一致后，继续施工
- 参考答案：B
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P301,2021教材P300
本题考核的是《建设工程质量管理条例》的内容。施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。
某工程地下室柱子钢筋绑扎完成，准备浇筑混凝土时，按《建设工程质量管理条例》要求，施工单位应通知建设单位和（ ）参加隐蔽验收。
- A 建设行政主管部门
- B 设计单位
- C 建设工程质量监督机构
- D 勘察单位
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P303
本题考核的是隐蔽工程的验收。施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构参加隐蔽验收。
总承包一级资质的A企业签订甲工程的施工总承包合同后，经建设单位同意将网架工程分包给具有相应资质等级的B企业施工。按《建设工程质量管理条例》要求，A企业应确定甲工程项目的（）。
- A 项目经理、技术负责人和施工管理负责人
- B 项目经理、分包方项目经理和施工管理负责人
- C 项目经理、技术负责人、分包方项目经理和技术负责人
- D 项目经理、技术负责人和分包方项目安全负责人
- 参考答案：A
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P300,2021教材P299
本题考核的是《建设工程质量管理条例》的内容。施工单位对建设工程的施工质量负责。施工单位应当建立质量责任制，确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人。
按照《建设工程质量管理条例》规定，网架施工分包单位必须按照（ ）施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。
- A 网架设计图纸和工程施工技术标准
- B 网架设计图纸、工程师指令和工程施工技术标准
- C 网架设计图纸、现场设计代表要求和工程施工技术标准
- D 网架设计图纸、业主要求和工程施工技术标准
- 参考答案：A
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P297,2021教材P296
本题考核的是《建设工程质量管理条例》有关施工分包的内容。施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。
按照《建设工程质量管理条例》要求，施工单位必须按照工程设计要求、（）和合同约定对建筑材料、建筑构（配）件、设备和商品混凝土进行捡验，检验应当有书面记录和专人签字。
- A 施工技术标准
- B 总监理工程师的要求
- C 监理单位的要求
- D 建设行政主管部门的要求
- 参考答案：A
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P297,2021教材P296
本题考核的是《建设工程质量管理条例》的内容。施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构（配）件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。
下列关于《工程建设标准强制性条文》不正确的理解是（ ）
- A 是工程建设强制性标准实施监督的依据
- B 是摘录现行工程建设标准中直接涉及人民生命财产安全的规定
- C 包括节约投资、提髙社会效益等政策要求，必须严格贯彻执行
- D 要求对建设工程项目釆用的建筑材料，必须按强制性标准进行现场验收，所有设备按通用标准验收
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
本题考核的是《工程建设标准强制性条文》的内容。对建设工程项目采用的建筑材料、设备，必须按强制性标准的规定进行进场验收，以符合合同约定和设计要求，即材料、设备均应按强制性标准的规定进行进场验收。
国家投资的某工程项目2005年3月1日开始试运行。建设单位申请该工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收的最后时限为（ ）
- A 2005年4月1日
- B 2005年6月1日
- C 2005年9月1日
- D 2005年12月1日
- 参考答案：B
- 您的答案：
参考解析：
本题考核的是环境保护设施竣工验收的时限。需要进行试生产的建设项目，建设单位应当自建设项目投入试生产之日起3个月内，向审批环境影响评价文件的环境保护行政主管部门申请该建设项目需要套建设的环境保护设施竣工验收。
某起重机械设备安装单位投保了安装工程一切险，在机械设备安装过程中基于下列原因造成损失，其中应由保险公司承担损失的原因是（）
- A 短路、过电压
- B 材料瑕疵
- C 机械结构不合理
- D 战争、暴乱
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
2004年2月1日某建设单位与某施工单位签订了施工合同，约定开工日期为2004年5月1日，竣工日期为2005年12月31日。2004年2月10日施工单位与保险公司签订了建筑工程 一切险保险合同。施工单位为保证工期，于2004年4月20日将建筑材料运至工地。后因施工设备原因，工程实际开工日为2004年5月10日。该工程保险幵始生效日为（）
- A 2004年2月10日
- B 2004年4月20日
- C 2004年5月1日
- D 2004年5月10日
- 参考答案：B
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P42
本题考核的是建筑工程一切险。建筑工程一切险自工程开工之日或在开工之前工程用料卸放于工地之日开始生效，两者以先发生者为准。
张某与某施工单位签订了一份三年期劳动合同，合同中约定的生效时间为2005年3月10日。为了考查张某是否具备相应的工作能力，合同约定了试用期，则试用期最长截止于（ ）
- A 2005年4月10日
- B 2005年6月10日
- C 2005年9月10日
- D 2006年3月10日
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P152,2021教材P151
本题考核的是劳动合同的试用期。劳动合同可以约定试用期，试用期最长不得超过六个月。
小刚未满17岁即应聘于某施工单位，下列关于此事说法正确的是（ ）
- A 小刚未成年，签订劳动合同属无效劳动合同
- B 因为是临时工作，可以不签劳动合同
- C 不得安排小刚从事有毒有害的劳动
- D 可以安排小刚从事有毒有害的劳动，但必须保证安全
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P166,2021教材P165
本题考核的是《劳动法》的内容。依题意，小刚属于未成年工，我国劳动法对未成年工的特殊保护规定主要包括：①不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动；②用人单位应当对未成年工定期进行健康检查。
某施工单位在居民区内承建一施工项目，下列关于该施工单位夜间施工的说法正确的是 （）
- A 禁止夜间施工
- B 夜间24时前可以施工
- C 公告附近居民后，可以在夜间施工
- D 因特殊需要，取得主管部门证明并公告后可以施工
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P197,2021教材P196
本题考核的是《环境噪声污染防治法》的内容。在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的， 必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。前款规定的夜间作业，必须公告附近居良。
某施工现场产生大量建筑垃圾，现场负责人指挥工人将部分垃圾排入某大江支流，造成污染。市环境保护行政主管部门接到群众举报，经查证属实，遂对施工单位处以罚款。对该事件处理体现的原则是（）
- A 污染者付费
- B 依靠群众保护环境
- C 政府对环境质量负责
- D 预防为主、防治结合
- 参考答案：B
- 您的答案：
参考解析：
本题考核的是《水污染防治法》的内容。环境质量的好坏关系到广大群众的切身利益，因此保护环境是公民的权利和义务，这反映了依靠群众保护环境的原则。
需要进行消防设计的某建设项目，在建设单位申请领取施工许可证时，消防设计图纸尚未审核完毕，建设行政主管部门为此不予颁发施工许可证。则下面说法正确的是（）
- A 建设行政主管部门做法错误
- B 若申请施工许可证的其他条件具备，建设行政主管部门做法错误
- C 没有消防设计的任何工程项目都不予颁发施工许可证
- D 建设行政主管部门做法正确
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P61,2021教材P60
本题考核的是《消防法》的内容。按照国家工程建筑消防技术标准需要进行消防设计的建筑工程，设计单位应当按照国家工程建筑消防技术标准进行设计，建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防构审核；未经审核或者经审核不合格的，建设行政主管部门不得发给施工许可证，建设单位不得施工。@jin
1998年9月1日对某施工现场检查时发现，存储建筑材料的仓库内有15名建筑工人居住。施工单位解释由于现场场地狭窄，且工期紧，暂时无法解决这些建筑工人的居住问题。经行政监管部门核实，施工单位的说法属实。对此问题正确的解决方式是（）
- A 这些建筑工人可以居住，但不得使用明火
- B 经建设行政主管部门同意，这些建筑工人可以居住，但要采取必要的消防安全措施
- C 经公安消防机构批准后，这些建筑工人可以居住，但要釆取必要的消防安全措施
- D 施工单位同这些建筑工人签订防火安全责任书，并采取必要消防安全措施后，可以暂时居住
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
本题考核的是《消防法》的内容。在设有车间或者仓库的建筑物内，不得设置员工集体宿舍。在设有车间或者仓库的建筑物内，已经设置员工集体宿舍的，应当限期加以解决。对于暂时确有困难的，应当釆取必要的消防安全措施，经公安消防机构批准后，可以继续使用。
甲设计单位自行研发的异形特种结构设计技术获得国家专利，乙建设单位投资700万元建设某一必须使用该专利技术的旅游项目。则对该项目设计任务的发包方式表述正确的是（）
- A 因施工合同估算价超过200万元，故必须公开招标
- B 釆用特定的专利技术，经有关主管部门批准后可以直接发包
- C 关系社会公共利益的项目，即使采用特定的专利技术也不能直接发包
- D 若其设计费超过50万元必须公开招标
- 参考答案：B
- 您的答案：
参考解析：
本题考核的是招标方式的选择。经有关主管部门批准后，采用特定专利技术的项目可以直接发包。
某工商行政管理部门接到四个人的设立个人独资企业的申请，其部分情况见下表。根据《中华人民共和国个人独资企业法》规定，可能得到工商行政管理部门核准的是（）
- A 甲某
- B 乙某
- C 丙某
- D 丁某
- 参考答案：B
- 您的答案：
参考解析：
本题考核的是《中华人民共和国个人独资企业法》的内容。根据规定，个人独资企业的设立条件包括：投资人为一个自然人，且只能是中国公民；投资人应当具有完全民事行为能力，甲某籍贯不明、丙某是英国人，不能在中国设立个人独资企业；丁某17岁，未满18周岁，是未成年人，是具有限制民事行为能力的人，也不符合设立条件。所以选B。
某大型国有企业进行改制，改组为股份有限公司。以下不属于该公司组织机构的是 （）
- A 董事会
- B 股东会
- C 监事会
- D 股东大会
- 参考答案：B
- 您的答案：
参考解析：
本题考核的是股份有限公司的组织机构。有限责任公司的组织机构包括：①股东会（有限责任公司的股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构）：②董事会（由股东会选举产生的董事组成的业务执行机关）；③监事会或监事（有限责任公司经营规模较大的,设立监事会；公司股东人数较少和规模较小的，可设1 ~2名监事〕。 股份有限公司的组织机构包括：①股东大会（由股份有限公司股东组成，它是公司的权利机构）：②董事会（公司经营决策和业务执行机构）：③监事会（公司业务活动的监事机构）@jin
根据相关法律法规的规定，纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经省、自治 区、直辖市税务局批准，可以延期缴纳税款，但最长不得超过（ ）个月。
- A 1
- B 2
- C 3
- D 4
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
本题考核的是延期缴纳税款的期限。纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税 、款的，经省、自治区、直辖市国家税务局、地方税务局批准，可以延期缴纳税款，但是最长不得超过3个月。
某工程项目的建设单位甲于2007年2月1日发布招标公告，2007年3月1日发售招标文件，投标单位乙在招标文件规定的投标截止日2007年4月1日递交了投标文性。经过开标、评标，甲于2007年4月30日向乙发出中标通知书。甲、乙双方于2007年5月20日签订了施工合同，则乙受到要约条件约束的时间是( )。
- A 2007年3月1日~2004年4月1日：
- B 2007年4月1日~2004年4月30日
- C 2007年3月1日~2004年4月30日
- D 2007年4月30日~2004年5月20日
- 参考答案：B
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P128,2021教材P127
本题考核的是要约的内容。要约到达受约人时生效。即要约人自即日起受要约的约束。投标属于要约行为，中标通知书属于承诺。投标截止之日就是要约生效之日，因此对于本题：甲受到要约条件约束的时间是2007年4月1日 ~2007年4月30日。
在施工招标文件规定的投标截止日前，投标单位递交了投标文件和投标保证金，说明该（）
- A 要约可以撤回
- B 承诺不能撤回
- C 要约是法律行为
- D 承诺是法律行为
- 参考答案：A
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P98,2021教材P97
本题考核的是要约的撤回。要约的撤回，指在要约发生法律效力之前，要约人使其不发生法律效力而取消要约的行为。要约可以撤回。撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。
某建设单位与甲公司签订一份施工合同，约定由甲公司为其承建某工程。甲公司又与乙公司签订一份施工合同，约定由乙公司承建该工程的主体部分，则甲公司与乙公司签订的合同为（）。
- A 转包合同，合同有效
- B 转包合同，合同无效
- C 分包合同，合同有效
- D 分包合同，合同无效
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的无效合同和效力待定合同的规定本题中甲公司把工程的主体部分分包给乙公司，性质属于分包合同；由于《建筑法》规定禁止将主体部分分包，因此该合同违反了法律的强制性规定，为无效合同和效力待定合同的规定。
甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中，双方于5月1日发生争议，甲于5月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼，法院于6月30日判定该合同无效。则此合同自（）无效。
- A 4月1日
- B 5月1日
- C 5月20日
- D 6月30日
- 参考答案：A
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P140,2021教材P139
本题考核的是合同充效的起始时间。无效合同，指合同虽然已经成立，但因其严重欠缺生效条件而不产生合同法律效力的合同。无效合同自签订之日起就是无效的
甲公司运送一批建筑材料给乙公司，甲公司的法定代表人李某委托某汽车运输公司运输。汽车运输公司安排本公司司机刘某运送。在运输过程中，因刘某的过失发生交通事故，致使建筑材料受损。乙公司因未能及时收到建筑材料而受到损失，则乙公司应向（ ）要求赔偿损失。 .
- A 甲公司
- B 李某
- C 刘某
- D 汽车运输公司
- 参考答案：A
- 您的答案：
参考解析：
本题考核的是违约责任的承担。《民法典》规定，合同当事人在履行合周中不论其主观上是否有过错，即主观上有无故意或过失，只要造成违约的事实，均应承担违约法律责任。《民法典》还规定，当事人一方因第三人的原因造成违约的，应向对方承担责任。因此，本题中的赔偿要求只能按合同关系来进行，乙公司应向甲公司要求赔偿损失；甲公司追究汽车运输公司的责任。
建设工程施工合同履行时，若部分工程价款约定不明，则应按照（）履行。
- A 订立合同时承包人所在地的市场价格
- B 订立合同时工程所在地的市场价格
- C 履行合同时工程所在地的市场价格
- D 履行合同时工程所在价格价管理部门发布的价格
- 参考答案：B
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P133,2021教材P132
本题考核的是合同的履行。价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行;依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。
某电梯采购合同中约定，甲方向乙方订购5部电梯，由乙直接将其中2部电梯交付给丙。 但乙一直未向丙交付电梯。则该合同中应由（ ）承担违约责任。
- A 甲向丙
- B 乙向丙
- C 乙向甲
- D 丙向甲
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
本题考核的是违约责任的承担。这属于我国《民法典》规定的由债务人向第三人履行债务的情况。根据规定，向第三人履行债务，即债务人本应向债权人履行债务，而由于债权人与债务人通过约定由债务人向第三人履行债务，但原债权人的地位不变。当事人的约定由债务人向第三人履行债务的，债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定，应当向债权人承担违约责任。
施工单位因违反施工合同而支付违约金后，建设单位仍要求其继续履行合同，则施工单 位应（）。
- A 拒绝履行
- B 继续履行
- C 缓滅履行
- D 要求对方支付一定费用后履行
- 参考答案：B
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P147,2021教材P146
本题考核的是违约责任的一般承担方式。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
张某是某施工单位的材料采购员，一直代理本单位与甲建材公司的材料采购业务。后张某被单位开除，但甲公司并不知情。张某用盖有原单位公章的空白合同书与甲公司签订材料采购合同，则该合同为（）合同。
- A 效力待定
- B 无效
- C 可撤销
- D 有效
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
2023/2022教材P13页
《民法典》规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。
甲公司将其塔式起重机租给乙公司使用，乙公司却将该塔式起重机卖给丙公司。依据我国《民法典》的规定，乙公司与丙公司的塔式起重械买卖合同属于（ ）合同。
- A 无效
- B 可撤销
- C 效力待定
- D 可变更
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
本题考核的是合同效力的判断。有处分权人处分自己的财产是有效的行为， 但是没有处分权人处分了他人的财产已经侵犯了有处分权人的财产权了，就不能视为 当然有效的行为。但是，在一定条件下，这种行为也可以转化为有效的行为。所以， 无处分权人处分了他人的财产而签订的合词属于效力待定合同。
施工合同履行过程中，合同一方当事人提出变更去同要求。在双方就变更内容协商期内合同应（）履行。
- A 中止
- B 终止
- C 继续
- D 对要求变更的部分中止
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
本题考核的是合同的变更。当事人协商一致，可以变更合同。未达成一致之前，视为未变更，双方当事人还必须按原合同继续履行。
甲、乙签订了房屋买卖合同，甲为出卖人，乙为买受人。随后甲将其合同中的全部权利转让给丙则此合同转让属于（ ）变更。
- A 主体
- B 标的
- C 权利
- D 义务
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
本题考核的是合同的转让。这属于我国《民法典》规定的“债权转让”的情况，属于内容变更中的权利变更。债权转让是指合同债权人通过协议将其债权全部或部分转让给第三人的行为。债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人。
甲与乙签订工程设计合同，合同约定设计费为80万元，甲方向乙方支付16万元定金。合同订立后，甲方实际向乙方支付了12万元定金，乙收取定金后拒不履行合同，则甲可 以要求乙返还（ ）万元。
- A 12
- B 24
- C 16
- D 32
- 参考答案：B
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P38
本题考核的是定金的内容。当事人可以依照《中华人民共和国民法典》约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履 行约定的债务的，应当双倍返还定金。
王某与某信用社签订一份贷款合同，信用社要求王某提供保证人。依照我国《民法典》规定，下列主体可以作为保证人的是（ ）。
- A 某大学教授
- B 某企业财务科
- C 某公立小学
- D 某街道办事处
- 参考答案：A
- 您的答案：
参考解析：
2021版教材P35
机关法人不得为保证人，但是经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。以公益为目的的非营利法人、非法人组织木得为保证人。
某建设单位与某监理公司签订一份监理合同，在合同履行中，双方发生争议而诉讼至法院。法院应根据我国《民法典》分则中关于（ ）合同的相关规定处理此案。
- A 行纪
- B 技术服务
- C 委托
- D 居间
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
本题考核的是合同的类型。监理合同具备委托合同的基本特征，属于委托合同的一种。
甲、乙因合同糾纷申请仲裁。甲、乙各选定一名仲裁员，首席仲裁员由甲、乙共同选定。伸裁庭合议时产生了两种不同意见，仲裁庭应当（）作出裁决。
- A 按多数仲裁员的意见
- B 按首席仲裁员的意见
- C 提请仲裁委员会
- D 提请仲裁委员会主任
- 参考答案：A
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是对仲裁程序的理解，仲裁裁决首席按照多数仲裁员意见作出;不能形成多数意见时，按照首席仲裁员的意见作出。因此选项A正确。##@
甲、乙因工程质量纠纷诉至法院。甲若申请工程质量鉴定，申请时间应当为（）。
- A —审法院庭审辩论期间
- B —审法院判决前
- C 举证期限内
- D 二审法院开庭前
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
本题考核的是工程质量鉴定的申请。鉴定结论作为我国民事证据的一种，在建设工程纠纷的处理过程中，具有特殊的重要性。当事人申请鉴定，应当注意在举证期限内提出。
甲诉乙施工合同纠纷，案经某市一区法院一审终结，判决乙支付工程款及利息。乙不服I向该市中级法院提出上诉，二审法院驳回乙的诉讼请求。乙的住所地在该市二区但在该区没有财产可供执行，而在该市三区存有50万元的钢材。则甲应当向该市（）法院申请强制执行。
- A —区
- B 中级
- C 二区
- D 三区
- 参考答案：A
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P353,2021教材P352
本题考核的是法院的强制执行。人民法院执行管辖因法律文书的种类不同而有区别。人民法院作出生效的法律文书，由第一审人民法院执行。也即无论是第一审人民法院作出的，还是第二审人民法院作出的生效的法律文书，均由第一审人民法院开始执行程序。
甲市的A公司与乙市的B公司在丙市签订施工合同，该工程位于丁市。双方在合同履行中发生争议，则对此案有管辖权的法院是（ ）市人民法院。
- A 甲
- B 乙
- C 丙
- D 丁
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P339,2021教材P338
本题考核的是诉讼的管辖。因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。因此，本案中，施工合同产生的纠纷，由工程所在地的人民法院管辖
甲与乙签订施工合同，合同约定“本合同发生争议由仲裁委员会裁决”，后双方对仲裁 委员会的选择未达成一致意见，则该仲裁协议（ ）。
- A 无效
- B 有效
- C 效力待定
- D 可撤销
- 参考答案：A
- 您的答案：
参考解析：
本题考核的是仲裁协议是否有效的判定。如果仲裁协议对仲裁事项或者仲裁委员会没有约定或约定不明确，且当事人达不成补充协议的，仲裁协议无效。
甲、乙因工程质量纠纷，乙申请某仲裁委员会仲裁，仲裁庭裁决驳回乙方请求，乙方认为仲裁庭的某仲裁员处理此案时有受贿行为，依照我国《仲裁法》的规定，乙方可以 （）。
- A 向上级仲裁委员会申诉
- B 向人民法院起诉
- C 请求法院撤销仲裁裁辨
- D 向市人大常委会申诉
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
根据《仲裁法》的规定，当事人有证据证明裁决有下列情况之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销仲裁裁决：①没有仲裁协议；②裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的；③仲裁庭的组成或者仲裁程序违法的；④裁决所依据的证据是伪造的；⑤对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；⑥仲裁员在仲裁该案时有索贿、徇私舞弊、枉法裁决的等。
王某骑自行车路过一个广i场，掉进一个没有设置明显标志且未采取安全措施的基坑中， 造成腿部受伤，花去医疗费2000元。王某多次找该项目的建设单位、施工单位索赔， 双方互相推诿。承担该责任的主体应是（ ）。
- A 建设单位
- B 施工单位
- C 王某与建设单位
- D 王某与施工单位
- 参考答案：B
- 您的答案：
参考解析：
本题考核的是责任主体的确定。在公共场所、道旁或者通道上挖坑，修缮安装地下设施等，没有设置明显标志和釆取安全措施造成他人损害的，施工人员应当承担民事责任。
某施工单位未按规定对齒品混凝土进行检验，后由于商品混凝土不合格致使工程被迫炸毁。则施工单位可能承受的不利法律后果包括（ ）。
- A 罚款但不影响企业资质，并不承担赔偿责任
- B 罚款且影响企业资质，但不承担赔偿责任
- C 罚款且影响企业资质，并承担赔偿责任
- D 罚款但不影响企业资质，需承担赔偿责任
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
本题考核的是不合格产品的法律后果。根据《建设工程质量管理条例的规 定》，施工单位未检验建筑材料安全性能的，责令改正，罚款10万 ~20万元；情节严重的，降低资质等级或吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任。
某项目在施工中，项目经理和监理工程师监督管理不到位，施工人员没有按规定操作， 致使砖块坠落砸伤施工现场外的行人赵某。对赵某承担赔偿责任的应当是（ ）。
- A 施工人员
- B 项目经理
- C 监理工程师
- D 施工单位
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
《民法典》规定，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌,塌陷造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任, 但是建设单位与施工单位能够证明不存在质量缺陷的除外。建设单位、施工单位赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。因所有人、管理人、使用人或者第三人的原因，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的,由所有人、管理人、使用人或者第三人承担侵权责任。
某项目在施工过程中发生火灾，邻近的甲单位主动组织人员灭火，这一行为减少施工单位的损失10万元，甲单位因此损失1万元。以下表述正确的是甲单位（ ）
- A 只能自行承担这一损失
- B 可以要求施工单位支付4.5万元
- C 有权要求施工单位支付1万元
- D 应当要求施工单位支付5万元
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
本题考核的是损失赔偿的确定。这属于民事责任承担的问题。施工工地发生火灾，施工单位有义务消除危险。并赔偿因此给他人造成的损失
施工单位在某项目施工中偷工减料，造成建设工程不符合规定的质量标准，给建设单位造成损失。建设行政主管部门不能对该施工单位实施的制裁是（ ）。
- A 责令改正
- B 责令赔偿损失
- C 责令停业整顿
- D 降低资质等级
- 参考答案：B
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是建设工程行政责任的种类及承担方式。本题中，施工单位应当承担的是行政责任，行政处罚中并没有责令赔偿损失。
某施工单位的现场劳动安全设施不符合国家规定，监理工程师提出后，顶目经理仍不采取措施，因而发生重大伤亡事故，则项目经理承担的刑事责任有（ ）。
- A 拘留
- B 吊销资格证书
- C 有期徒刑或者拘役
- D 有期徒刑并处拘役、罚金
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P54
本题考核的是刑事责任的承担。在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。
在项目施工中，行为人对自己的行为承担法律责任必须以主观上有过错为前提的是 （）
- A 项目经理釆购材料设备
- B 项目经理组织安排施工
- C 建设单位支付工程款
- D 项目经理为采购材料而进行的谈判
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
本题考核的是建设工程法律责任。所谓主观上有错误，是指行为人对其行为及由此引起的损害实施所抱的主观态度，包括故意和过失。如果行为人在主观上既没有故意也没有过失，则行为人对损害结果不必承担法律责任。对于“建设单位支付工程款”，只有当建设单位没有按合同规定付款，该单位才承担法律责任。而对于“项目 经理釆购材料设备”、“项目经理组织安排施工”、“项目经理为采购材料而进行的谈判”，不论行为者主观上有无过错，只要有损害事实发生，就要承担一定的法律责任。
在建设项月施工中，施工单位与其他主体产生合同之债的情形有（）等
- A 施土单位与材料供应商订立合同
- B 施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人
- C 施工单位将本应汇给甲单检的材料款汇入了乙单位账号
- D 材料供应商向施工单位交付材料
- E 施工单位向材科供应商支付材料款
施工单位因建设单位拖欠工程款而出售其完成的工程项目，该行为被认定违法是基于施工单位不具有该项目的（ ）。
- A 占有权
- B 共有权
- C 质押权
- D 处分权
- E 所有权
- 参考答案：A、D、E
- 您的答案：
参考解析：
本题考核的是物权的内容。施工单位不具备该工程的所有权。所有权是指所有权人对自己的不动产或者动产，依法享有占有、使用、收益和处分的权利、故选择ADE。
某施工单位对其编制的投标文件享有（ ）。
- A 所有权
- B 专利权
- C 著作权
- D 商标权
- E 修改权
- 参考答案：A、C、E
- 您的答案：
参考解析：
本题考核的是知识产权的制度。首先施工单位编制了投标文件，所以施工单位对该投标文件一定享有所有权；另外，根据定义可知，著作权是指文学、艺术和科学作品的作者及其相关主体依法对作品所享有的人身权利和财产权利;修改权是指作者修改作品的权利。故选择A、C、E。
甲施工单位（总承包单位）将部分非主体工程分包给具有相应资质条件的乙施工单位， 且已征得建设单位同意。下面关于该分包行为的说法正确的是（）。
- A 甲公司必须报上级主管部门批准备案
- B 甲公司就分包工程质量和安全对建设单位承担连带责任
- C 乙公司应按照分包合同的约定对甲公司负责
- D 建设单位必须与乙公司重新签订分包合同
- E 建设单位必须重新为分包工程办理施工许可证
- 参考答案：B、C
- 您的答案：
参考解析：
本题考核的是分包的制度。建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。实行施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。
在某大型基础设施工程的招标投标活动中，存在下述现象，其中属于投标人与招标人串通投标的行为有（ ）。
- A 招标人组织投标人踏勘项目现场
- B 招标人向其中的某投标人透露标底
- C 招标人在幵标前，开启了标书厂并将投标情况透露给了某投标人
- D 招标人与投标人商定，在招标投标时压低标价，中标后再给投标人一定的额外补偿
- E 招标人在要求某投标人就其投标文件澄清时，故意作引导性提问，促使其中标
- 参考答案：B、C、D、E
- 您的答案：
参考解析：
本题考核的是投标人与招标人串通投标的行为。下列行为均属于招标人与投标人串通投标:①招标人在开标前开启投标文件，并将招标情况告知其他投标人， 或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；②招标人向投标人泄露标底；③招标人与投标人商定，投标时压低或抬髙标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；④招标人预先内定中标人；⑤其他串通投标行为
某一般项目的评标委员会组成如下：招标人代表2人，建设行政监督部门代表2人，技术、经济方面专家4人，招标人直接指定的技术专家1人。下列关于此评标委员会人员组成的说法正确的有（ ）。
- A 不应该包括建设行政监督部门代表
- B 不应该包括招标人代表
- C 技术、经济方面的专家所占比例偏低
- D 招标人代表所占比例偏低
- E 招标人可以直接指定专家
- 参考答案：A、C
- 您的答案：
参考解析：
可以由招标人代表和技术专家组成，其中技术专家大于２/３，特别复杂采用随机抽取的专家胜任不了的可以由招标人直接指定，所以只有ＡＣ正确 复杂的才能指定 釆取随机抽取方式确定的专家难以胜任的，可以由招标人直接确定
根据《安全生产法》，下列关于建设项目安全设施的表述，正确的有（ ）。
- A 设计单位应当对安全设施设计成果负责
- B 安全设施设计审查部门或审查人员对审查结果负责
- C 施工单位对安全设施的工程质量负责
- D 验收部门或验收人员对验收结果负责
- E 安全设施验收合格后方可投入生产和使用
- 参考答案：A、C、E
- 您的答案：
参考解析：
ace验收部门及其验收人员对验收结果负责。 第二十七条 矿山建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目的施工单位必须按照批准的安全设施设计施工，并对安全设施的工程质量负责。 矿山建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，必须依照有关法律、行政法规的规定对安全设施进行验收；验收合格后，方可投入生产和使用。验收部门及其验收人员对验收结果负责。 第二十六条 建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负责。 矿山建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目的安全设施设计应当按照国家有关规定报经有关部门审查，审查部门及其负责审查的人员对审查结果负责。
对于达到一定规模且危险性较大的基坑支护与降水分部工程施工，须严格按施工程序进行，那么下列做法中正确的有（ ）
- A 施工单位在施工组织设计中编制安全技术措施即可
- B 施工方案中应附具安全验算结果
- C 施工方案应经施工单位项目经理、总监理工程师签字后实施
- D 应由专职安全生产管理人员进行现场监督
- E 施工方案应经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施
- 参考答案：B、D、E
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P143,2021教材P142
本题考核的是《建设工程安全生产管理条例》的内容。对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人，总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。@jin
出租单位应当对出租的机械设备的安全性能进行检测，在与施工单位签订粗赁协议时， 应当出具（）
- A 产品合格证
- B 生产许可证
- C 使用台账
- D 检测合格证明
- E 产品出厂证明
- 参考答案：A、B、D
- 您的答案：
参考解析：
本题考核的是《建设工程安全生产管理条例》的相关内容。出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、.产品合格证，并应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签钌租赁协议时应当出具检测合格证明。
某工程项目比合同工期提前10天组织竣工验收，按照建设工程质量管理条例》，该工程竣工验收应当具备的条件有（）。
- A 有完整的技术档案和施工管理资料
- B 分部工程的质量必须优良
- C 有施工单位签署的工程保修书
- D 有勘察、设计、监理单位共同签暑的质量合格文件
- E 主要功能项目的抽查结果应符合《产品质量法》的规定
- 参考答案：A、C
- 您的答案：
参考解析：
本题考核的是工程竣工验收应当具备的条件。建设工程竣工验收应当具备下列条件：①完成建设工程设计和合同约定的各项内容；②有完整的技术档案和施工管理资料；③有工程使用的主要建筑材料、建筑构（配）件和设备的进场试验报告； ④有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；⑤有施工单位签署的工程保修书
某高层住宅工程结构设计合理使用年限50年。屋面防水为一级，设计使用年限15年。工程于2004年8月5日竣工验收合格并交付使用。施工单位出具的质量保修书中有下列内容，其中符合法律规范要求的有 ()
- A 供热系统：自2004年采暖期起，到2006年采暖期结束日止
- B 电气管线，给排水管道，装修工程：1年
- C 屋面防水工程：7年
- D 有防水要求的卫生间、厨房：5年
- E 基础工程：50年
- 参考答案：A、C、D、E
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P329
《建设工程质量管理条例》第40条规定了保修范围，及其在正常使用条件下各自对应的最低保修期限：基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程，设计文件规定的该工程的合理使用年限；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，5年；供热与供冷系统，2个采暖期、供冷期；电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，2年。保修期从竣工验收合格之日起计算。当事人协商约定的保修期限，不得低于法规规定的标准。
工程建设强制性标准监督管理的内容，包括对（）是否组织有关工程技术人员对工程建设强制性标准的学习和考核进行监督检查。.
- A 建设单位
- B 造价咨询单位
- C 施工单位
- D 设计单位
- E 合同管理机构
- 参考答案：A、C、D
- 您的答案：
参考解析：
本题考核的是工程建设强制性标准监督管理。工程建设行政主管部门应对建设单位、设计单位、施工单位和监理单位是否组织有关工程技术人员对工程建设强制性标准的学习和考核进行监督检查。
某太型工程建设项目交付使用后发现与审批的环境影响报告表内容不符，建设单位应当（ ）。
- A 组织环境影响后评价
- B 立即停止使用
- C 采取改进措施
- D 填报环境影响报告书
- E 接受建设行政主管部门处罚
- 参考答案：A、C
- 您的答案：
参考解析：
本题考核的是环境影响评价的内容。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形的，建设单位应当组织环境影响的后评价，采取改进措施，并报原环境影响评价文件审批部门和建设项目审批部门备案；原环境影晌评价文件审批部门也可以责成建设单位进行环境影响的后评价，采取改进措施。
某建筑公司雇佣5名员工，具体情况见下表。建筑公司应当对上述员工定期进行徤康检査的是（ ）。
- A 赵某
- B 钱某
- C 孙某
- D 李某
- E 周某
- 参考答案：A、C
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P166,2021教材P165
本题考核的是《劳动法》的内容。用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查。用人单位应当对未成年工定期进行健康检查。
甲公司向乙公司发出要约，出售一批建筑材料。要约发出后，甲公司因进货渠道茇生困难而拟撤回要约。甲公司撤回要约的通知应当（）到达乙公司。
- A 在要约到达乙公司之前
- B 与要约同时
- C 在乙公司发出承诺前
- D 在乙公司发出承诺的同时
- E 在乙公司发出承诺后
根据我国《民法典》规定，要约失效的情形有（ ）等。
- A 拒绝要约的通知到达要约人
- B 若承诺期限内，受要约人作出承诺
- C 受要约人对要约的内容作出实质性变更
- D 要约人依法撤回要约
- E 要约人依法撤销要约
- 参考答案：A、C、E
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P128,2021教材P127
本题考核的是要约失效的情形。有下列情况之一的，要约失效：①拒绝要约的通知到达要约人；②要约人依法撤销要约；③承诺期限届满，受要约人未作出承诺；④受要约人对要约的内容作出实质性变更。
建设单位甲与施工单位乙签订一份建设工程施工合同，该施工合同应具有的法律特征有（）
- A 甲必须具有法人资格
- B 乙必须具有法人资格和相应资质
- C 甲、乙具有连带的权利义务关系
- D 合同应当采用书面形式
- E 合同的签订一定要有第三人担保
- 参考答案：B、D
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P125,2021教材P124
本题考核的是合同的法律特征。施工单位必须具有法人资格和相应资质，施工合同只能采用书面形式，不一定要有第三人担保。
甲、乙签订一份水泥买卖合同，甲为出卖人，乙为买受人。合同中约定乙将货款20万元支付给甲。5天内，甲将水泥运至乙的工地。当乙准备按合同约定支付货款时，突然得到消息，并有确切证据证明甲存在（ ）情形之一的，乙即可中止履行合同。
- A 经营状况严重恶化
- B 领导班子发生重大变动
- C 丧失商业信誉
- D 转移财产以逃避债务
- E 抽逃资金以逃避债务
- 参考答案：A、C、D、E
- 您的答案：
参考解析：
本题考核的是合同的中止履行。根据我国《民法典》的规定，应当先履行债务的当事人,有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：①经营状况严重恶化；②转移财产、抽逃资金，以逃避债务；③丧失商业信誉；④有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。
某建设工程施工合同履行中，施工单位违约，则其可能承担违约责任的形式有（）
- A 支付违约金与解除合约
- B 赔偿损失与修理、重做、更换
- C 定金与支付违约金
- D 继续实际履行与解除合同
- E 赔偿损失与实际履行
- 参考答案：B、E
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P178,2021教材P177
本题考核的是承担违约责任的形式。对违约责任没有约定或者约定不明确，或不能确定的，受损害方根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择要求对方承担修理、更换、重作、.退货、减少价款或者报酬等违约责任。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者釆取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。
某工程项目施工过程中发生了不可抗力，工程受到了损害，则构成施工单位免责的条件包括（）。
- A 免责程度限于不可抗力的影响程度
- B 在合理期限内提供证明
- C 因施工单位责任迟延履行义务期间发生不可抗力使对方受到的损害
- D 不能履行义务方应及时通知对方
- E 受损害方没有及时采取补救措施而使损害扩大的部分
- 参考答案：A、B、D
- 您的答案：
参考解析：
本题考核的是不可抗力的责任承担。《民法典》规定，对于因不可抗力导致的合同不能履行，应当根据不可抗力的影响程度，部分或者全部免除责任。但是，对于不可抗力发生在延误履行期间造成的合同不能履行则不能免除 责任。当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对 方造成的损失，并应当在合理期限内提处证明。当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有来取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。
施工单位甲与材料供应商乙签订一份显失公平的钢材供应合同;甲因此而享有合同的撤销权。其撤销权消灭的情形有（ ）。
- A 甲自知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权
- B 甲知道撤销事由后明确表示放弃撤销权
- C 甲自应当知道撤销事由之日起半年内没有行使撤销权
- D 甲自订立合同之日起1年内没有行使撤销权
- E 甲知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权
- 参考答案：A、B、E
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P145,2021教材P144
本题考核的是撤销权消灭的情形。根据我国《民法典》的规定，有下列情形之一的，撤销权消灭：①具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权；②具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权。
某建筑材料采购合同被法院认定为可撤销合同，其法律后果有（ ）。
- A 返还财产
- B 赔偿损失
- C 支付违约金
- D 双倍返还定金
- E 没收财产
- 参考答案：A、B
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P141,2021教材P140
本题考核的是可撤销合同的法律后果。合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。
买方甲公司与卖方乙公司签订的供货合同中约定，乙公司将甲公司所购买的部分货物直接运至丙公司。对于前述约定，下列表述正确的有（ ）
- A 合同主体不变，仍为甲、乙两公司
- B 合同主体改变，加入了丙公司
- C 由乙公司向丙公司履行合同义务
- D 丙公司认为乙公司供货质量不符合约定时，可直接追究乙公司的违约责任
- E 丙公司认为乙公司供货质量不符合约定时，由甲公司按合同追究乙公司的违约责任
- 参考答案：A、C、E
- 您的答案：
参考解析：
本题考核的是合同的变更。当事人约定由债务人向第三人履行债务的，债务人未向第.三人履行债务或者履行债务不符合约定的，应当向债权人承担违约责任。
因发生不可抗力致使施工合同解除，但（ ）条款仍对合同双方有约束力。
- A 清理
- B 质量控制
- C 进度控制
- D 争议解决
- E 结算
甲企业与乙银行签订一份50万元的贷款合同，丙企业在贷款合同的担保人栏目中加盖了企业的印章。现甲企业逾期没有还款，下列对于该债务清偿的表述正确的有（ ）
- A 乙银行有权要求甲企业对50万元债务承担全部责任
- B 乙银行有权要求丙企业对50万元债务承担责任
- C 乙银行只能通过司法途径要求甲企业承担责任后，才可要对丙企业承担责任
- D 乙银行有权要求甲企业对30万元债务承担责任，丙企业对20万元债务承担责任
- E 乙银行有权要求甲企业与乙企业对50万元债务平均分摊责任
- 参考答案：A、B
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P35
本题考核的是有关担保的债务清偿。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。
对于下列纠纷的解决，可以适用《中华人民共和国合同法》的有（ ）。
- A 某建筑公司与某银行之间的借款合同
- B 某建筑公司与王某之间的劳动合同
- C 某建筑公司与某科研机构之间的技术服务合同
- D 王某与其养子女之间的抚养协议
- E 某建筑公司与某租赁公司之间的设备租赁合同
- 参考答案：A、C、E
- 您的答案：
参考解析：
本题考核的是纠纷的解决。民法中的合同有广义和狭义之分。广义的合同 : 是指两个以上的主体之间设立、变更、终止权利义务关系的协议；广义的合同除了民法中债权合同之外，还包括物权合同、身份合同，以及行政法中的行政合同和劳动法中的劳动合同等。狭义的合同是指债权合同，即两个以上的民事主体之间设立、变更、终止债权关系的协议。我国《民法典》中所称的合同，是指狭义的合伺。此外， 我国《民法典》第二条第二款还明确规定，“婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议，适用其他法律的规定”。
下列有关仲裁与民事诉讼的说法正确的有（ ）。
- A 所有民事纠纷既可以用仲裁的方式解决，也可以用诉讼的方式解决
- B 请求仲裁机构解决纠纷应以双方当事人之间有仲裁协议为条件，而进行民事诉讼则不要求双方当事人之间有民事诉讼协议
- C 仲裁案件通常情况下不公开审理，而法院审理民事案件一般应公幵审理
- D 仲裁机构属国家事业单位，人民法院属国家司法机构
- E 仲裁机构裁决案件实行一裁终局制度，法院审理案件实行两审终审制度
- 参考答案：B、C、E
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P335,2021教材P334
本题考核的是仲裁制度与民事诉讼制度。仲裁委员会是由政府组织有关部门和商会统一组建的，但不是行政机关，也不是司法机关，属于民间团体。合同双方当事人如果未约定仲裁协议，则只能以诉讼作为解决纠纷的最终方式。
甲、乙因工程款纠纷引起诉讼，在案件审理过程中，甲对法院委托的造价咨询部门作出的鉴定结构有异议，申请重新鉴定。甲提出的理由能得到法院准许的有（ ）。
- A 鉴定机构不具备相关鉴定资格
- B 鉴定程序严重违法
- C 鉴定结论明显依据不足
- D 鉴定结论没有曰期
- E 鉴定人员不具备鉴定资格
- 参考答案：A、B、C、E
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P343,2021教材P342
本题考核的是重新鉴定。当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，提出证据证明存在下列情形之一的，人民法院应予准许： 鉴定程序或者鉴定人员不具备相关的鉴定资格的；鉴定程序严重违法的；鉴定结论明显依据不足的；经过质证认定不能作为症据使用的其他情形。
仲裁协议中必不可少的内容有（ ）。
- A 仲裁事项
- B 仲裁委员会名称
- C 服从仲裁的意思表示
- D 请求仲裁的意思表示
- E 自觉履行仲裁裁决的意思表示
某施工项目招标，中标的施工单位与招标人订立合同并交纳履约保证金后，拒不履行该合同，导致招标人重新招标、工程竣工日期后延。下面关于施工单位承担赔偿责任 的说法，正确的有（ ）。
- A 损失未超过履约保证金的，按照履约保证金承担赔偿责任
- B 损失超过履约保证金部分，不再承担赔偿责任
- C 损失起过履约保证金部分，仍应承担赔偿责任
- D 没有提交履约保证金，不再承担赔偿责任
- E 没有提交履约保证金，仍应承担赔偿责任
- 参考答案：A、C、E
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P108
本题考核的是赔偿责任的承担。根据《招标投标法》的规定，中标人不履行与招标人订立的合同，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超i过履约保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿；没有提交履约保证金，应对招标人的损失承担赔偿责任。
