关于推荐性标准，下列说法正确的是（ ）。
- A 不管是在什么级别的推荐性标准，都可以不执行
- B 如果是推荐性地方标准，也必须要执行
- C 如果是推荐性行业标准，也必须要执行
- D 如果是推荐性国家标准，也必须要执行
- 参考答案：A
- 您的答案：
参考解析：
《标准化法》第14条规定.强制性标准必须执行。推荐性标准，国家鼓励企业自愿采用。违反了强制性标准的规定，要承担相应的民事、行政甚至刑事法律责任。对于推荐性标准，虽然不是国家强制执行的，但是一经约定采用，即在当事人之间产生法律约束力。
某工程在9月10日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9月15日发包人与承包人共同检查工程的损害程度，并一致认为损害程度严重，需要拆除重建。9月17日发包人将依法单方解除合同的通知送达承包人，9月18日发包人接到承包人同意解除合同的回复。依据我舍同法》的规定，该施工合同解除的时间应为（ ）。
- A 9月10日
- B 9月15日
- C 9月17日
- D 9月18日
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P146,2021教材P145
《民法典》第九十三条规定，当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。《民法典》第九十六条规定，当事人一方依照本法主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。
根据《土地管理法》的有关规定，国家征收土地必须按法定程序进行，并根据被征收土地的（ ），,按照法定标准给予征地补偿。
- A 原用途
- B 生产能力
- C 经济价值
- D 区位
- 参考答案：A
- 您的答案：
参考解析：
根据《土地管理法》的有关规定，国家征用土地应当依法定程序进行，并依据被征用土地的原用途，按照法定标准给予征地补偿。对于大中型水利、水电工程建设征用土地的.还要按国务院有关规定进行移民安置。
甲乙双方因工程施工合同发生纠纷，甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过程中，在法院的主持下，双方达成了调解协议，法院制作了调解书并送达了双方当事人。双方签收后乙公司又反悔,则下列说法正确的是（ ）。
- A 甲公司可以向人民法院申请强制执行
- B 人民法院应当根据调解书进行判决
- C 人民法院应当认定调解书无效并及时判决
- D 人民法院应当认定调解书无效并重新进行调解
- 参考答案：A
- 您的答案：
参考解析：
2009年建设工程法规真题第4题
本题考查的是法院调解。
法院调解，是指在人民法院的主持下，在双方当事人自愿的基础上，以制作调解书的形式，从而解决纠纷的方式。调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力。根据《民事诉讼法》的规定，调解书和其他应当由人民法院执行的法律文书，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行。
综上所述，本题的正确答案为A。
下列关有限责任公司责任承担的正确说法是（ ）。
- A 股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任
- B 股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任
- C 股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其注册资本对其债务承担责任
- D 股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其注册资本对其债务担责任
- 参考答案：A
- 您的答案：
参考解析：
有限责任公司，是指由50个以下股东出资设立，股东以其所认缴的出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任的企业法人。
关于表见代理的错误说法是（ ）。
- A 表见代理的行为人没有代理权
- B 表见代理是无效代理
- C 表见代理在本质上属于无权代理
- D 善意相对人有理由相信行为人有代理权
- 参考答案：B
- 您的答案：
参考解析：
2023/2022教材P13页
表见代理是指行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意第三人相信其有代理权的表象，而与善意第三人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。《民法典》规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。
根据.《安全生产许可证条例》的规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生（）事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关伺意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。
- A 安全
- B 重大死亡
- C 死亡
- D 重伤
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
《安全生产许可证》第9条规定：“安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，末发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。”
甲是乙的债务人，乙是丙的债务人，由于乙怠于行使自己到期的债权导致无法偿还对丙的债务，则下列说法正确的是（ ）。
- A 丙可以行使代位权，代替乙向甲行使债权
- B 丙必须以乙名义行使乙的债权
- C 丙可以行使不安抗辩权
- D 甲可以行使代位权，直接向丙偿还债务
- 参考答案：A
- 您的答案：
参考解析：
《民法典》第七十三条规定，因债务人怠于行使到期债权，对债权人造成损害的，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权，但该债权专属于债务人自身的除外。代位权的行使范围以债权人的债权为限。债权人行使代位权的必要费用，由债务人负担
某施工单位拒不履行法院生效判决,现查明该单位在银行账户存有一笔款项，则法院可采取的强制执行措施是（ ）。
- A 冻结
- B 查封
- C 拍卖
- D 提存
- 参考答案：A
- 您的答案：
参考解析：
2009年建设工程法规真题第9题
本题考查的是执行措施。
AB项：根据《民事诉讼法》的规定，被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务，人民法院有权向有关单位查询被执行人的存款、债券、股票、基金份额等财产情况。人民法院有权根据不同情形扣押、冻结、划拨、变价被执行人的财产。因此，对于存款、债券、股票和基金份额等财产，法院采取的是查询、冻结的措施。故A项正确。
B项：根据《民事诉讼法》的规定，人民法院查封、扣押财产时，被执行人是公民的，应当通知被执行人或者他的成年家属到场；被执行人是法人或者其他组织的，应当通知其法定代表人或者主要负责人到场。拒不到场的，不影响执行。被执行人是公民的，其工作单位或者财产所在地的基层组织应当派人参加。对被查封、扣押的财产，执行员必须造具清单，由在场人签名或者盖章后，交被执行人一份。被执行人是公民的，也可以交他的成年家属一份。因此，法院查封、扣押的是实物财产而非金钱。故B项错误。
C项：根据《民事诉讼法》的规定，财产被查封、扣押后，执行员应当责令被执行人在指定期间履行法律文书确定的义务。被执行人逾期不履行的，人民法院应当拍卖被查封、扣押的财产；不适于拍卖或者当事人双方同意不进行拍卖的，人民法院可以委托有关单位变卖或者自行变卖。国家禁止自由买卖的物品，交有关单位按照国家规定的价格收购。因此，拍卖是在查封、扣押之后被执行人仍逾期不履行而采取的措施。故C项错误。
D项：根据《民法典》的规定，债权人分立、合并或者变更住所没有通知债务人，致使履行债务发生困难的，债务人可以中止履行或者将标的物提存。因此，提存是指由于债权人的原因而无法向其交付合同标的物时，债务人将该标的物交给提存机关而消灭债务的制度。故D项错误。
综上所述，本题的正确答案为A。
某工程项目标底是900万元人民币，投标时甲承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币。刚刚竣工的相同施工项目的实际成本是700万元人民币。则甲承包商投标时的合理报价最低应为（ ）万元.
- A 700
- B 800
- C 900
- D 1000
- 参考答案：B
- 您的答案：
参考解析：
《招标投标法》第三十三条规定，投标人不得以低于成本的报价竞标。所谓“成本”应指投标人的个别成本，该成本一般应根据投标人的企业定额测定。
建设单位拟修建一座造纸厂，为了尽量减少对环境的污染，应当采取的措施是（）。
- A 污水处理设施要设计、施工、生产同时进行
- B 造纸厂投入运营后3个月内必须建设污水处理设施
- C 建设单位对造纸厂污染环境进行检测后决定何时修建污水处理设施
- D 污水处理设施与造纸厂主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P198 / 2021教材P197
建设项目的环境噪声污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。因此建设项目的水污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。水污染防治设施应当经过环境保护主管部门验收，验收不合格的，该建设项目不得投入生产或者使用。
王某所签订的下列合同中，不属于我国《民法典》调整范围的是（ ）。
- A 劳动合同
- B 借款合同
- C 劳务分包合同
- D 房屋租赁合同
- 参考答案：A
- 您的答案：
参考解析：
2009年建设工程法规真题第12题
本题考查的是《民法典》的法律特征。
根据我国《民法典》规定，所称合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议，适用其他法律的规定。
A项：劳动合同是由《劳动合同法》调整，因此，不能由《民法典》来调整。
BCD项：均是平等主体之间订立的债权合同，由《民法典》来调整。
本题是选非题，综上所述，本题的正确答案为A。
根据招标投标相关法律规定，在投标有效期结束前，由于出现特殊情况，招标人要求投标人延长投标有效期时，（ ）。
- A 投标人不得拒绝延长，并不得收回其投标保证金
- B 投标人可以拒绝延长，并有权收回其投标保证金
- C 投标人不得拒绝延长，但可以收回其投标保证金
- D 投标人可以拒绝延长，但无权收回其投标保证金
- 参考答案：B
- 您的答案：
参考解析：
《工程项目施工招标投标办法》第29条规定，招标文件应当规定一个适当的投标有效期，以保证招标人有足够的时间完成评标和与中标人签订合同。投标有效期从投标人提交投标文件截止之日起计算。在原投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人可以书面形式要求所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容，但应当相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金，因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力需要延长投标有效期的除外。
按照合同的约定，2007年1月1日发包方应该向包方支付工程款，但没有支付。2007年 7月1日至8月1日之间，当地发生了特大洪水,导致承包方不能行使请求权。2007年12月 3日，承包方向法院,提起诉讼，请求发包方支付拖欠的工程款，2007年12月31 日法院作出判决。则下面的说法正确的是（ ）。
- A 2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止
- B 2007年12月31日起诉讼时效中止
- C 2007年12月3日诉讼时效中断
- D 2007年7月1日至8月1曰之间诉讼时效中断
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P347,2021教材P346
本题考核的是诉讼时效制度。选项A不正确，诉讼时效中止发生在时效期满前6个月；
选项B不正确，法院判决与诉讼时效中止无关；
选项C正确，承包方向法院提起诉讼，诉讼时效中断；
选项D不正确，特大洪水不导致诉讼时效中断。起诉、债权人提出要求、债务人同意履行义务。2007年12月3日，承包方向法院提起诉讼，意味着诉讼时效期间从2007年12月3日中断。
王某位于市区的一套住宅被划入拆迁范围，该房屋己出租给张某。在张某不同意解除房 屋租赁合同的情况下，拆迁人应当（ ）。
- A 对王某实行货币补偿
- B 对张某实行货币补偿
- C 对张某实行房屋产权调换
- D 对王某实行房屋产权调换
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
拆迁补偿有两种方式，分别是货币补偿和房屋产权调换。除个别规定外，被拆迁人可以选择补偿的方式。《城市房屋拆迁管理条例》第27条规定，拆迁租赁房屋，被拆迁人与房屋承租人解除租赁关系的，或者被拆迁人对房屋承租人进行安置的，拆迁人对被拆迁人给予补偿。被拆迁人与房屋承租人对解除租赁协议达不成协议的，拆迁人应当对被拆迁人实行房屋产权调换。产权调换的房屋由原房屋承租人承租，被拆迁人应当与原房屋承租人重新订立房屋租赁合同。本题中，由于张某不同意解除租赁合同，所以应由拆迁人对王某实行房屋产权调换。
《建筑业企业资质管理规定》,属于（ ）。
- A 行政法规
- B 一般法律
- C 司法解释
- D 部门规章
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
2022 / 2021版教材P3
部门规章规定的事项应当属于执行法律或者国务院的行政法规、决定、命令的事项，其名称可以是“规定”、“办法” 和 “实施细则” 等。目前，大量的建设法规是以部门规章的方式发布。《建筑企业资质管理办法》是2007年建设部颁布的。
下列属于应当承担缔约过失责任的情形是（ ）。
- A 施工单位没有按照合同约定的时间完成工程
- B 建设单位没有按照合同约定的时间支付工程款
- C 施工单位在投标时借用了其他企业的资质，在资格预审时没有通过审査
- D 建设单位在发出中标通知书后，改变了中标人
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
缔约过失责任是指在订立合同过程中，一方因违背诚实守信原则所要求的义务而致使另一方信赖利益遭受损失.依法应承担的民事责任，《民法典》第42条就此作出了明确的规定，发生下列情况之一的即构成缔约过失责任：（1）假借订立合同，恶意进行磋商；（2）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；（3）其他违背诚实信用原则的行为。本题中，A、B选项属于违约行为，C选项违背投标阶段的诚实守信原则，由于未通过资格审查，并未使另一方的信赖利益受到损失，故不构成缔约过失责任。D选项，建设单位改变中标人，违背了诚实守信的原则，直接给原中标人造成了信赖利益损失，故选D。
在一起钢材购销合同纠纷的诉讼过程中，作为买方的施工企业将钢材供应商在其网站上发布的价目表下载打印，并在法庭上作为证据出示，则该证据种类属于（ ).
- A 物证
- B 勘验笔录
- C 书证
- D 视听资料
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P342 / 2021教材P341
书证是指以所载文字、符号、图案等方式表达的思想内容来证明案件事实的书面材料或者其他物品。书证一般表现为各种书面形式文件或纸面文字材料（但非纸类材料亦可成为书证载体），如合同文件、各种信函、会议纪要、电报、传真、电子邮件、图形、图表等。
根据《建设工程质量管理条例》的规定，设计单位应当参与建设工程（ ）分析，并提出相应的技术处理方案。
- A 工期延误
- B 投资失控
- C 质量事故
- D 施工组织
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
2023教材P292 /2022教材287
《建设工程质量管理条例》规定，设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。
甲方与乙方签订一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同履行期间产生纠纷，双方按照约定进行了仲裁，乙方不服仲裁裁决，根据《仲裁法》规定，乙方可以向（）的中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请。
- A 仲裁委员会所在地
- B 合同签订地
- C 乙方所在埤
- D 建设工程所在地
- 参考答案：A
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P363
根据《仲裁法》第五十八条，当事人提出证据证明裁决有下列情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决：①没有仲裁协议的；②裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的；③仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的；④裁决所根据的证据是伪造的；⑤对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；⑥仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿，拘私舞弊，枉法裁决行为的。人民法院经组成合议庭审查核实裁决有前款规定情形之一的，应当裁定撤销。人民法院认定该裁决违背社会公共利益的，应当裁定撤销。
甲、乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间，下列说法正确的是( )。
- A 丙的保证方式为一般保证
- B 保证期间与买卖合同的诉讼时效相同
- C 如果甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，那么丙免除保证责任
- D 如果甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，那么丙不再承担保证责任
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
未约定保证方式的视为连带责任保证，保证期间为债务履行期届满6 个月，主债 权发生转让，保证人继续在原担保范围内承担保证责任。
根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程意外伤害保险的期限（ )
- A 自保险合同生效之日起至保险合同解除止
- B 自施工合同订立之日起至施工合同履行完毕止
- C 自实际施工之日起至竣工结算完毕止
- D 自工程开工之日起至竣工验收合格止
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P264 / 2021教材P263
《建筑工程安全生产管理条例》规定施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。
某施工企业对建设行攻主管部门的行政处罚不服，向人民法院提起了行政诉讼。关于本 案中的举证责任，下列说法正确的是（ ）。
- A 举证责任的分配原则是“谁主张，谁举证”
- B 建设行政主管部门在诉讼过程中不得自行取证
- C 施工企业对没有违法的事实负有举证责任
- D 作出该行政处罚的依据应当由施工企业提供
- 参考答案：B
- 您的答案：
参考解析：
根据《行政诉讼法》第32、33条规定，被告对其作出的具体行政行为负有举证责任，并应当提供作出该具体行政行为的证据和所依据的规范性文件。在诉讼过程中，被告不得自行向原告和证人收集证据。
某施工合同因承包人重大误解而属于可撤销合同时，则下列表述错误的是（ ）。
- A 承包人可申请法院撤销合同
- B 承包人可放弃撤销权继续认可该合同
- C 承包人放弃撤销权后发包人享有该权利
- D 承包人享有撤销权而发包人不享有该权利
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P145 / 2021教材P144
误解者因重大误解签订的合同，其后果使得误解者的利益受到较大损失的，误解者享有撤销权，而对方不享有该权利。
甲、乙双方因施工合同纠纷，经仲裁机构裁决乙方应承担责任，然而乙方拒不履行生效 裁决。根据《仲裁法》的规定，甲方可以（ ）。
- A 向法院申请撤销裁决
- B 向人民法院起诉
- C 向上级仲裁机构申诉
- D 向人民法院申.请执行
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P362
仲裁裁决具有强制执行力，一方当事人不履行的，对方当事人可以到法院申请强制执行。
甲公司与乙公司组成联合体投标，则下面说法正确的是（）。
- A 共同投标协议在中标后提交
- B 甲公司与乙公司必须是同一专业
- C 甲公司与乙公司必须是同一资质等级
- D 联合体是以一个投标人的身份投标
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是联合体协议书。两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。联合体各方均应具备承担招标项目的相应能力。国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交给招标人。
根据不同的分类标准，建设工程施工合同属于（ ）。
- A 有名合同，双务合同，有偿合同
- B 有名合同，双务合同，不要式合同
- C 无名合同，单务合同，要式合同
- D 有名合同，单务合同，有偿合同
- 参考答案：A
- 您的答案：
参考解析：
2009年建设工程法规真题第27题
本题考查的是合同的分类。
（1）根据法律是否明文规定了一定合同的名称，可以将合同分为有名合同和无名合同。
有名合同是指法律上已经确定了一定的名称及具体规则的合同；无名合同是指法律上尚未确定一定的名称与规则的合同。
（2）根据法律对合同的形式是否有特定的要求可以将合同分为要式合同和不要式合同。
要式合同是指根据法律规定必须采取特定形式的合同；不要式合同是指当事人订立的合同依法并不需要采取特定的形式，当事人可以采取口头方式或者书面等其他形式。
（3）根据合同当事人是否互负有给付义务，可以将合同分为双务合同和单务合同。
双务合同是指当事人双方互负对待给付义务的合同，即双方当事人互享债权、互负债务，一方的合同权利正好是对方的合同义务，彼此形成对价关系；单务合同是指合同当事人中仅有一方负担义务，而另一方只享有合同权利的合同。
（4）根据当事人之间的权利、义务是否存在对价关系，可以将合同分为有偿合同和无偿合同。
有偿合同是指一方当事人通过履行合同义务而给对方某种利益，对方要得到该利益必须支付相应的对价；无偿合同是指一方给付对方某种利益，对方取得该利益时并不支付任何代价的合同，如赠与合同。
建设工程合同属于有名合同、双务合同、有偿合同、要式合同。
综上所述，本题的正确答案为A。
某项目2008年3月1日确定了中标2008年3:月8日发出了中标通知书，2008年3月12日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于（ ）。
- A 2008年3月16日
- B 2008年3月31日
- C 2008年4月7日
- D 2008年4月11日
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P95
根据《招标投标法》第四十六条第一款的有关规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
依据我国《民法典》对合同变更的规定，以下表述中正确的是（ ）。
- A 不论釆用何种形式订立的合同，履行期间当事人通过协商均可变更合同约定的内容
- B 采用范本订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容
- C 采用格式合同的，履行期间不允许变更合同釣定的内容
- D 采用竞争性招标方式订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容
- 参考答案：A
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P143,2021教材P142
《民法典》第77条规定，当事人协商一致，可以交更合同。
某施工项目总承包招标，合同估算价为人民币1.2亿元，则要求投标方提供的投标保证金数额最高应为（）万元。
- A 240
- B 120
- C 80
- D 20
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P99
《工程建设项目施工招标投标办法》第三十七条规定，招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。投标保证金可以是现金、银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。投标保证金一般不得超过投标总价的2%,但最高不得超过八十万元人民币。投标保证金有效期应当超出投标有效期三十天。投标人应当按照招标文件要求的方式和金额，将投标保证金随投标文件提交给招标人。投标人不按招标文件要求提交投标保证金的，该投标文件将被拒绝，作废标处理。
下列选项中，不能提起行政复议的行为是（ ）。
- A 某市建设行政主管部门将某施工企业的资质由一级降为二级
- B 某市交通行政主管部门发布了禁止大型运输车辆超载的规定，并据此对某公司超载车辆进行扣押
- C 某市建设行政主管部门下达有关文件对内部工作人员予以警告处分
- D 某市民政部门对张某成立社团组织的申请不予批准
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
2009年建设工程法规真题第31题
本题考查的是行政复议的范围。
C项：根据《行政复议法》规定，不能提起行政复议的情形有：（1）行政机关的行政处分或者其他人事处理决定；（2）行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理。C项是一个行政处分，不能提起行政复议。
ABD项：根据《行政复议法》有关规定，在工程建设领域，建设工程行政纠纷当事人可以申请复议的情形通常包括：（1）行政处罚；（2）行政强制措施；（3）行政许可；（4）认为行政机关侵犯其合法的经营自主权的；（5）认为行政机关违法集资、征收财物、摊派费用或者违法要求履行其他义务的；（6）认为行政机关的其他具体行政行为侵犯其合法权益的等。AD项属于行政许可，B项属于行政强制措施。因此，均可以提起行政复议。
本题为选非题，综上所述，本题的正确答案为C。
在施工承包合同中约定由施工单位采购建筑材料。施工期间，建设单位要求施工单位购买某采石场的石料，理由是该石料物美价廉。对此，下面说法正确的是（ ）。
- A 施工单位可以不接受
- B 建设单位的要求施工单位必须接受
- C 建设单位通过监理单位提出此要求，施工单位才必须接受
- D 建设单位以书面形式提出要求，施工单位就必须接受
- 参考答案：A
- 您的答案：
参考解析：
2023教材P258 /2022教材255
《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位不得明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。
某建设项目递交投标文件的截止时间为2008年3月1日上午9点，某投标人由于交通拥堵 于2008年3月1日上午9点5分将投标文件送达，开标当时的正确做法是（ ）。
- A 招标人不予受理，该投标文件作为无效标书处理
- B 经招标办审查批准后，该投标有效，可以进入开标程序
- C 经其他全部投标人过半数同意，该投标可以进入开标程序
- D 由评标委员会按废标处理
- 参考答案：A
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P98
投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后提交投标文件的招标人不予受理，投标文件无效。
某建筑公司与某安装公司组成联合体承包工程，并约定质量缺陷引起的赔偿责任由双方 各自承担50%。施工中由于安装公司技术问题导致质量缺陷，造成工程20万元损失, 则以下说法正确的是（ ）。
- A 建设单位可以向建筑公司索赔20万元
- B 建设单位只能向安装公司索赔20万元
- C 建设单位只能向建筑公司和安装公司分别索赔10万元
- D 建设单位不可向安装公司索赔20万元
- 参考答案：A
- 您的答案：
参考解析：
2009年建设工程法规真题第34题
本题考查的是建设工程共同承包的责任。
根据《建筑法》规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。根据《民法典》第87条的规定，负有连带义务的每个债务人，都负有清偿全部债务的义务，履行了义务的人，都有权要求其他连带义务的人偿付他应当承担的份额。
在本案中，建设单位可以要求建筑公司承担赔偿责任，也可以要求安装公司承担赔偿责任，建筑公司和安装公司的内部协议不具有对外效力，在一方承担了责任后对于超过自己应承担的份额可以向另一方追偿。
综上所述，本题的正确答案为A。
某公司因情况紧急，于3月2日请求人民法院对某港口仓库的一批货物采取诉前保全措施，3月3日，法院同意了财产保全申请，并于当天裁定对该批货物进行了扣押。如果该公司在（ ）前未起诉，法院将解除该财产保全。
- A 3月22日
- B 3月18日
- C 3月13日
- D 4月3日
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
2009年建设工程法规真题第35题
本题考查的是民事诉讼的保全。
根据《民事诉讼法》的规定，利害关系人因情况紧急，不立即申请保全将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在提起诉讼或者申请仲裁前向被保全财产所在地、被申请人住所地或者对案件有管辖权的人民法院申请采取保全措施。申请人应当提供担保，不提供担保的，裁定驳回申请。人民法院接受申请后，必须在48小时内作出裁定；裁定采取保全措施的，应当立即开始执行。申请人在人民法院采取保全措施后30日内不依法提起诉讼或者申请仲裁的，人民法院应当解除保全。
在本案中，法院于3月3日采取保全措施，因此，该公司应该自3月3日起30日内即在4月3日前提起诉讼或者申请仲裁，否则法院将解除保全措施。
综上所述，本题的正确答案为D。
下列关于以招标投标方式订立施工合同的说法中，正确的是（ ）。
- A 提交投标文件是承诺
- B 发放招标文件是要约
- C 签订书面合同是承诺
- D 发放中标通知书是承诺
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P128 / 2021教材P127
要约是希望和他人签订合同的意思表示。《民法典》规定，承诺是受要约人同意要约的意思表示。如招标人向投标人发出的中标通知书，是承诺。因此，投标人提交的投标文件为要约，而招标人发放的中标通知书则为承诺。
按照《建设工程安全生产管理条例,》的规定，（）不属于建设单位安全责任范围。
- A 向建设行政主管部门提供安全施工措施资料
- B 向施工单位提供准确的地下管线资料
- C 对拆除工程进行备案
- D 为施工现场从事特种作业的施工人员提供安全保障
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P280 / 2021教材P279
建设单位相关的安全责任包括：一.依法办理有关批准手续；二.向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料；《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。三.不得提出违法要求和随意压缩合同工期；四.编制工程概算时应当确定建设工程安全费用；五.不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备等；六.申领施工许可证时应当提供有关安全施工措施的资料；七.依法实施装修工程和拆除工程；建设单位应当在拆除工程施工15日前，讲下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案；八.建设单位违法行为应承担的法律责任。
建设工程质量监督部门对某施工项目进行检查时，提出了若干检查要求，其中不属于质量监督部门职权范围的检查内容是（ ）。
- A 要求出示施工项目经理和技术负责人的资格证书
- B 要求提交质量保证体系和质量责任制度文件
- C 抽查施工中主要建筑材料的质量
- D 检查劳动合同履行及劳动保护情况
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
2009年建设工程法规真题第38题
本题考查的是政府监督检查的内容。
建设工程质量监督机构的主要任务包括：（1）根据政府主管部门的委托，受理建设工程项目质量监督；（2）制定质量监督工作方案；（3）检查施工现场工程建设各方主体的质量行为；（4）检查建设工程的实体质量；（5）监督工程竣工验收；（6）工程竣工验收后五日内，应向委托部门报送建设工程质量监督报告；（7）对预制的建筑构件和商品混凝土的质量进行监督；（8）受委托部门委托，按规定收取工程质量监督费；（9）政府主管部门委托的工程质量监督管理的其他工作。
在本题中，D项不属于质量监督部门的职权范围，AB项属于（3）的内容，C属于（4）的内容。
本题为选非题，综上所述，本题的正确答案为D。
按照《民法典》的规定，可以作为保证人的是（ ）。
- A 厂矿的职能部门
- B 有限责任公司
- C 政府机关
- D 某高等学校
- 参考答案：B
- 您的答案：
参考解析：
2021版教材P35
机关法人不得为保证人，但是经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。以公益为目的的非营利法人、非法人组织木得为保证人。
在下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是（ ）。
- A 定金
- B 质押
- C 抵押
- D 留置
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
2022 / 2021版教材P36
按照《民法典》的规定，抵押是指债务人或者第三人不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。
某工程施工合同履行过程中，经建设单位同意，总承包单位将部分工程的施工交由分包单位完成。就分包工程的施工而言，下列说法正确的是（ )
- A 应由分包单位与总承包单位对建设单位承担连带责任
- B 应由总承包单位对建设单位承担责任
- C 应由分包单位对建设单位承担责任
- D 由建设单位自行承担责任
- 参考答案：A
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P117 / 2021教材P116
总承包单位同分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任
下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中，错误的是（ ）。
- A 建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量
- B 建设单位不得任意压缩合同工期
- C 建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构
- D 建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
2023教材P259 /2022教材256
《建筑法》规定，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。
建筑公司总经理主某将列入工程概算的安全施工措施费用50万元挪作他用,工地因安全生产条件不符合国家规定而导致重大经济损失和人员伤亡，王某的行为涉嫌构成（）。
- A 渎职罪
- B 重大劳动安全事故罪
- C 重大责任事故罪
- D 工程重大安全事敌罪
- 参考答案：B
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P55,2021教材P54
重大劳动安全事故罪，是指安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。渎职罪，是指国家机关工作人员利用职务上的便利徇私舞弊、滥用职权、玩忽职守，妨害国家机关的正常活动，损害公众对国家机关工作人员职务活动客观公正性的信赖，致使国家与人民利益遭受重大损失的行为。重大责任事故罪.是指在生产、生活中违反有关安全管理的规定，或者强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。工程重大安全事故罪，是指建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的行为。
甲与乙签订房屋买卖合同，将自有的一幢房屋卖给乙，并约定任何一方违约须向对方支付购房款25%的违约金。但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续。则下列说法中错误的是（ )。
- A 若乙要求甲支付约定的违约金，甲可以请求法院或仲裁机构予以适当减少
- B 甲必须收回房屋并向乙方支付
- C 丙取得该房屋的所有权
- D 乙不能要求甲实际支付该房屋，但可以要求甲承担违约责任
- 参考答案：B
- 您的答案：
参考解析：
2009年建设工程法规真题第44题
本题考查的是违约责任。
BCD项：根据《民法典》规定，不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。
在本案中，甲与乙虽签订房屋买卖合同，但是尚未办理变更登记，不动产所有权没有发生转移。甲与丙签订房屋买卖合同虽然在甲与乙之后，但是办理了房屋过户登记，因此丙取得房屋的所有权，甲丧失所有权。故不能由甲收回房屋而向乙支付，而乙只能要求甲承担违约责任。因此CD均正确，B项错误。
A项：根据《民法典》规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
在本案中，只有在约定的违约金过分高于造成的损失的时候，甲才可以请求适当予以减少。A项表述的不是特别准确，考生在做题时要注意。
本题为选非题，B项表述错误，所以B为答案。
甲建筑公司是某施工项目的施工总承包单位，乙建筑公旬是其分包单位。2008年5月5 曰，乙建筑公司的施工项目发生了生产安全事故，应由（ ）向负有安全生产监督管理职责的部门报告。
- A 甲建筑公司或乙建筑公司
- B 甲建筑公司
- C 乙建筑公司
- D 甲建筑公司和乙建筑公司
- 参考答案：B
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P233
《建设工程安全生产管理条例》第50条第2款规定，实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。
在施工合同履行过程中，当事人一方可以免除违约责任的情形是（ ）。
- A 因为建设单位拖延提供图纸，导致建筑公司未能按合同约定时间开工
- B 因为建筑公司自有设备损坏，导致工期拖延
- C 因为发生洪灾，建筑公司无法在合同约定的工期内竣工
- D 因为三通一平工期拖延，建设单位不能在合同约定的时间内提供施工场地
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
2009年建设工程法规真题第46题
本题考查的是违约责任的免除。
根据《民法典》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
在本题中，只有C项是因为不可抗力的原因不能履行合同。
综上所述，本题的正确答案为C。
某地区拟建设一项大型工程项目，按照项目建设程序，该项目的可行性研究报告已上报给了国家具有审批权限的审批机构。但在审査过程中，发现该项目没有（ ），最终该项目未能通过。
- A 项目招标计划
- B 项目施工组织设计
- C 安全管理实施方案
- D 合理用能的专题论证
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
固定资产投资工程项目的可行性研究报告，应当包括合理用能的专题论证。固定资产投资工程项目的设计和建设，应当遵守合理用能标准和节能设计规范。达不到合理用能标准和节能设计规范要求的项目，依法审批的机关不得批准建设；项目建成后，达不到合理用能标准和节能设计规范要求的，不予验收。
某贷款合同，借款方以一块的承包经营权向贷款方做了抵押担保，但未到县级林业主管部门办理抵押登记，贷款方即拨付了借贷的资金。按照相关法律规定，该抵押合同（ ）。
- A 在贷款方将资金拨付至借款方账户时生效
- B 由于事先未获得林业主管部门的批准，属于无效合岗
- C 自当事人双方签字盖章后即生效
- D 借贷双方办理完抵押登记手续后生效
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P20
根据《民法典》第十五条规定，当事人之间词立有关设立、变更、转让和消火不动产物权的合同，除法律另有规定或合同另有约定外，自合同成立时生效；未办理物权登记的，不影响合同效力。据此规定，本案中签订的抵押合同应当自当事人双方签字盖章后即生效。
以下各项中，属于监理单位主要安全责任的是( ）。
- A 组织专家论证、审查深基坑专项施工方案
- B 施工单位拒不整改安全隐患时，及时向有关主管部门报告
- C 申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料
- D 提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议
- 参考答案：B
- 您的答案：
参考解析：
2023教材P262 /2022教材258
监理单位主要安全责任的是：对安全技术措施或专项施工方案进行审查；依法对施工安全事故隐患进行处理；对安全建设生产承担监理责任。
受要约人在要约规定的期限内发出的书面承诺，由于水灾导致邮路中断致使到达要约人的时间超过承诺期限。按照我国《民法典》的规定，下列选项中正确的是（ ）。
- A 应视为受要约人撤回承诺
- B 应视为受要约人撤销承诺
- C 若要约人未作出任何表示,则该承诺有效
- D 因承诺超过规定期限到达，则承诺只能无效
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
《民法典》第二十九条规定，受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情形能够及时到达要约人，但因其他原因承诺到达要约人时超过承诺期限的，除要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺的以外，该承诺有效。
甲诉乙建设工程施工合同纠纷一案，人民法院立案审理。在庭审中，甲方未经法庭许可中途退庭，则人民法院对该起诉讼案件（）。
- A 移送二审法院裁决
- B 按撤诉处理
- C 按缺席判决
- D 进入再审程序
- 参考答案：B
- 您的答案：
参考解析：
2009年建设工程法规真题第51题
本题考查的是缺席判决。
根据《民事诉讼法》规定，原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以按撤诉处理；被告反诉的，可以缺席判决。
综上所述，本题的正确答案为B。
民事责任的承担方式中不包括（ ）。
- A 恢复原状
- B 消除危险
- C 赔礼道歉
- D 没收财产
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
2023/2022教材P26页
《民法典》规定，承担侵权责任的方式主要有（1）停止侵害（2）排除妨碍；（3）消除危险（4）返还财产（5）恢复原状（6）修理、重作、更换（7）继续履
行（8）赔偿损失（9）消除影响、恢复名誉（10）赔礼道歉。”
王某发现吊装预制构件欲脱落拒绝继续作业并迅速躲避。王某的行为是行使法律赋予 的.（ ）。
- A 正当防卫权
- B 紧急避险权
- C 拒绝权
- D 知情权
- 参考答案：B
- 您的答案：
参考解析：
2022 /2021版教材P234
四）紧急避险权 按照《安全生产法》规定，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。
下列选项中，有关工程竣工日期的错误表述是（ ）。
- A 建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定日期为竣工日期
- B 承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期
- C 建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期
- D 建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期
- 参考答案：A
- 您的答案：
参考解析：
2009年建设工程法规真题第54题
本题考查的是建设工程的工期。
甲市的玉先生购买了位于乙市的商品房一套，该住房的开发商为丙市的某房地产开发公司，工程由了市的某建筑企业施工建设。玉先生入住不到一年，发现该房屋的承重墙出现严重开裂。王先生欲对此提起诉讼，则本案应由（ ）人民法院管辖。
- A 甲市
- B 乙市
- C 丙市
- D 丁市
- 参考答案：B
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P339,2021教材P338
我国《民事诉讼法》第34条第1款规定，因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖，如房屋买卖纠纷、土地使用权转让纠纷等。
下列关于格式条款的说法中，正确的是（ ）。
- A 格式条款和非格式条款不一致的，以格式条款为准
- B ,提供格式条款的一方无须提请对方注意限制其责任的条款
- C 对格式条款的理解发生争议的，应当按通常理解予以解释
- D 对格式条款有两种以上解释的，应作出有利于条款起草方的解释
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
《民法典》第三十九条规定，采用格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务，并采取合理的方式提请对方注意免除或者限制其责任的条款，按照对方的要求，对该条款予以说明。《民法典》第四十一条规定，对格式条款的理解发生争议的，应当按通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款和非格条式款不一致的，应当采用非格式条款。
某建设工程勘察单位业务实力较强，欲在全国范围内承接勘察业务，按照我国建设工程勘察设计管理相关规定，该建设工程勘察单位的资质等级最低须为（ )。
- A 丁级
- B 丙级
- C 乙级
- D 甲级
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
工程勘察综合资质只设甲级，可以承接各专业、各等级工程勘察业务。
按照国家工程建设消防技术标准需要进行消钫设计的a筑工程，建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送（ ）审核
- A 建设行政主管部门
- B 公安消防机构
- C 消防检测机构
- D 质量监督机构
- 参考答案：B
- 您的答案：
参考解析：
根据《消防法》第十条的规定，按照国家工程建筑消防技术标准需要进行消防设计的建筑工程，设计单位应当按照国家工程建筑消防技术标准进行设计，建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核；未经审核或者经审核不合格的，建设行政主管部门不得发给施工许可证，建设单位不得施工。
由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是（）。
- A 由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担
- B 由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担
- C 由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担
- D 由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
2009年建设工程法规真题第59题
本题考查的是施工单位不同施工阶段应采取的安全施工措施。
根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。
根据法律的规定，责任方应当是施工承包合同当事人，而不是指直接责任方。在本案中，由于监理工程师指令有误导致施工现场停止施工，产生的费用由建设单位承担，施工单位可以就此向建设单位索赔，而不是直接向监理单位索赔。
综上所述，本题的正确答案为D。
某贸易公司与某建材供应商签订合同，约定供应商于合同签订后7日内将3000t钢筋运至某工地，向施工单位履行交货义务。合同签署后，供应商未按合同约定交货，则（）。
- A 施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责任
- B 供应商应向施工单位承担违约责任
- C 供应商应向贸易公司承担违约责任
- D 施工单位与贸易公司均可向供应商追究违约责任
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P53,2021教材P52
《民法典》第六十五条规定，第三人不履行债务或者履行债务不符合约定，债务人应当向债权人承担违约责任。第六十四条规定，债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定，应当向债权人承担违约责任。本案中，施工单位不是合同的主体，是第三人。
工程保险中属于强制保险的是（ ）。
- A 工伤保险
- B 职业责任险
- C 建筑工程一切险
- D 意外伤害险
- 参考答案：A
- 您的答案：
参考解析：
@jin
按照《民法典》的规定，债权人依法将主债权转让给第三人，在通知债务人和保证人后，保证人（ ）。
- A 可以在减少保证范围的前提下再承担保证责任
- B 必须在原担保范围—内继续承担保证责任
- C 可以拒绝再承担保证责任
- D 同意后，才继续承担保证责任
- 参考答案：B
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P35
《民法典》第二十二条规定，保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人在原保证担保的范围内继续承担保证责任。保证合同另有约定的，按照约定。第二十三条规定，保证期间，债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意，保证人对未经其同意转让的债务，不再承担保证责任。
某建设单位取得土地使用权后，需要改变土地使用权出让合同约定的土地用途的，必须取得出让方和（ ）的同意。
- A 城市规划行政主管部门
- B 环境保护行政主管部门
- C 土地行政主管部门
- D 建设行政主管部门
- 参考答案：A
- 您的答案：
参考解析：
本题主要考查国有土地使用权制度。
某建设工程总承包商与分包商在分包合同中约定了有效的仲裁条款。合同履行期间，.总承包商以分包商不具备资质为由向人民法院起诉要求确认该分包合同无效。根据 国相关法律规定，人民法院（ ）。
- A 应当受理，确认合同有效后驳回起诉
- B 不予受理；
- C 应当受理，确认合同有效后移送仲裁委员会
- D 应当先审查合同效力，确认合词无效后受理
- 参考答案：B
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P358,2021教材P357
根据《民事诉讼法》第一百一十一条的规定，依照法律规定，双方当事人对合同纠纷自愿达成书面仲裁协议向仲裁机构申请仲裁、不得向人民法院起诉的，告知原告向仲裁机构申请仲裁。据此，有效的仲裁协议可以排除法院的管辖。
施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（）的监督下现场取样并送检。
- A 设计单位
- B 工程质量监督机构
- C 监理单位
- D 施工企业质量管理部门
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
2009年建设工程法规真题第65题
本题考查的是施工检测的见证取样和送检制度。
根据《建设工程质量管理条例》规定，施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
综上所述，本题的正确答案为C。
建设单位委托招标代理机构对拟建工程建设项目进行勘察设计招标，按照我国《工程建设项目勘察设计招标投标办法》的规定，拟招标项目应当具备一定的条件，其中包括（）。
- A 施工组织设计已编制完成并批准
- B 材料、设备等物资供应合同已签订
- C 施工项目管理规划已编制完成
- D 勘察设计所需资金已落实
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
2009年建设工程法规真题第66题
本题考查的是招标的基本程序。
根据《工程建设项目勘察设计招标投标办法》规定，依法必须进行勘察设计招标的工程建设项目，在招标时应当具备下列条件：（一）按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，已履行审批手续，取得批准；（二）勘察设计所需资金已经落实；（三）所必需的勘察设计基础资料已经收集完成；（四）法律法规规定的其他条件。
综上所述，本题的正确答案为D。
甲房地产开发公司将一住宅小区工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司，建筑公司又将其中场地平整及土方工程分包给丙土方公司。在工程开工前，应当由（）按照有关规定申请领取施工许可证。
- A 乙建筑公司
- B 丙土方公司
- C 甲房地产开发公司和乙建筑公司共同
- D 甲房地产开发公司
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P59 / 2021教材P58
《建筑法》规定，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设主管部门申请领取施工许可证。
某施工单位因严重违章施工造成了重大生产安全事故，有关行政机关拟吊销其资质证书。以下有关行政处罚程序的表述错误的是（ ）。
- A 这起行政处罚不适用听证程序
- B 行政机关应负责组织听证
- C 行政机关应承担组织听证的费用
- D 施工单位有权要求举行听证
- 参考答案：A
- 您的答案：
参考解析：
听证程序，是指针对行政执法机关作出吊销资质证书、执业资格证书、责令停产停业、责令停业整顿（包括属于停业整顿性质的，责令在规定的时限内不得承接新的业务）、责令停止执业业务、没收违法建筑物、构筑物和其他设施以及处以较大数额罚款等行政处罚，而设定的行政处罚程序。对于适用听证程序的行政处罚，行政机关在作出行政处罚决定前，应当告知当事人有要求举行听证的权利；当事人要求听证的，行政机关应当组织听证。当事人不承担行政机关组织听证的费用。
施工单位所承建的某办公楼，没有经过验收建设单位就提前使用。3年后，办公楼主体结构出现质量问题，下面说法正确的是（）。
- A 主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任
- B 主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任
- C 施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否己经足额支付工程款
- D 由于建设单位提前使用，施工单位不需要承担保修责任
- 参考答案：B
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P326
本题考查建设工程质量保修制度。
商品混凝土供应商甲作为证人，欲证明施工单位乙用于承包工程的商品混凝土数量及价款等事实。以下说法不符合《关于民事诉讼证据的若干规定》的是（ ）。
- A 询问甲时，其他证人不得在场
- B 审判人员和当事人可以对甲进行询问
- C 甲应当出庭作证
- D 甲可以旁听法庭审理
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
2009年建设工程法规真题第70题
本题考查的是证人证言。
根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》的有关规定，（1）经人民法院通知，证人应当出庭作证。有下列情形之一的，经人民法院许可，可以通过书面证言、视听传输技术或者视听资料等方式作证：因健康原因不能出庭的；因路途遥远，交通不便不能出庭的；因自然灾害等不可抗力不能出庭的；其他有正当理由不能出庭的。（2）审判人员和当事人可以对证人进行询问。（3）证人不得旁听法庭审理。（4）询问证人时其他证人不得在场。（5）人民法院认为有必要的，可以让证人对质。
本题为选非题，D项中甲可以旁听法庭审理说法错误，符合题目的要求，为正确答案。
某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时,根据我国《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，应具备经建设行政主管或其他有关部门考核合格的人员包括（）。
- A 应急救援人员
- B 单位主要负责人
- C 从业人员
- D 安全生产管理人员
- E 特种作业人员
- 参考答案：B、D
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P224
《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第4条具体规定了建筑工程施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件，其中第（4）项规定主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格”。
以下关于建设工程企业资质等级划分的表述中，正确的有（ ）。
- A 取得甲级工程勘察劳务资质的企业，承担工程勘察业务范围不受限制
- B 劳务分包与施工总承包是建筑业企业资质划分中两个独立的序列
- C 工程监理企业的资质等级分为一级、二级、三级
- D 工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质和工程设计专项资质
- E 工程勘察综合资质与工程设计综合资质只设一个级别
- 参考答案：B、D、E
- 您的答案：
参考解析：
2009年建设工程法规真题第72题
本题考查的是企业资质的序列、类别和等级。
B项：我国建筑业企业的资质等级分为施工总承包、专业总承包和劳务分包三个序列。因此，B项正确。
DE项：工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质和工程设计专项资质。工程设计综合资质只设甲级，工程勘察综合资质也只设甲级，取得工程勘察综合资质的企业，承接工程勘察业务范围不受限制。因此，DE项正确。
A项：根据《建设工程勘察设计企业资质管理规定》第6条的规定，工程勘察资质分为工程勘察综合资质、工程勘察专业资质、工程勘察劳务资质。工程勘察综合资质只设甲级；取得工程勘察综合资质的企业，承接工程勘察业务范围不受限制，而非取得甲级工程勘察劳务资质的企业。A项偷换概念，因此A项错误。
C项：工程监理企业的资质等级分为甲级、乙级和丙级，并按照工程性质和技术特点设立类别和级别。因此，C项错误。
综上所述，本题的正确答案为BDE。
甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其内容。甲按标明价格提出订购1000吨某型号水泥，并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨故原来的价格不再适用，要采用提价后的新价格，则下列说法正确的是（ ）。
- A 水泥厂的价目表属于要约邀请
- B 甲建筑公司的订购表示属于要约
- C 水泥厂的价目表属于要约
- D 水泥厂新报价属于承诺
- E 水泥厂新报价属于新要约
- 参考答案：A、B、E
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P128,2021教材P127
《民法典》第14条、第15条、第21条规定，要约是希望和他人订立合同的意思表示，该意思表示应当符合下列规定：（1）内容具体确定；（2）表明经受要约人承诺，要约人即受该意思约束。承诺是受要约人同意要约的意思表示。要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、 商业广告等为要约邀请。
下列选项中，属于无效合同的有（ )。
- A 供应商欺诈施工单位签订的采购合同
- B 村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同
- C 施工单位将工程转包给他人签订的转包合同
- D 分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同
- E 施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同
- 参考答案：B、C
- 您的答案：
参考解析：
2009年建设工程法规真题第74题
本题考查的是无效合同。
AB项：根据《民法典》规定，有下列情形之一的，合同无效：（1）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（2）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（3）以合法形式掩盖非法目的；（4）损害社会公共利益；（5）违反法律、行政法规的强制性规定。
B项符合第52条第（2）项的情形，因此，B项正确。通过欺诈、胁迫手段订立的合同，只有损害了国家利益才能导致合同无效，没有损害国家利益的合同是可撤销的。因此，A项的合同是可撤销的而不是无效的。
C项：根据《民法典》规定，承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。因此，C项的合同也是无效的，故C项正确。
D项：根据法律规定，无权处分的合同是有效的。因此，分包商将发包人供应的钢筋变卖属于无权处分，合同有效，因此D项错误。
E项：根据《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》规定：“当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。”由此可以看出，垫资施工合同是合法有效的合同。
综上所述，本题的正确答案为BC。
按照相关法律规定，勘察合同中勘察人的主要义务包括（ )。
- A 必须使用自己的机具设备完成勘察工作
- B 参加主体结构隐蔽工程的施工验收
- C 按约定的工作范围进行勘察
- D 按约定的时间完成勘察任务
- E 提供完善的勘察报告
- 参考答案：C、D、E
- 您的答案：
参考解析：
2009年建设工程法规真题第75题
本题考查的是勘察人的质量责任和义务。
勘察合同中勘察人的主要义务包括：（1）按照约定进行工作：包括工作依据、工作地点、工作组织机构、工作范围、工作深度、工作装备、工作时间、工作程序等方面均应符合约定；（2）按约定提交工作成果。主要指建设工程勘察文件，包括文件的内容、深度、形式、装订要求均应符合约定；（3）质量义务。勘察人应当保证其所提供的勘查文件符合约定的要求，否则应当继续完善勘察。如果因此给发包人造成损失，应减收或者免收勘察并赔偿损失；(4)接受检查。在勘察工作进行过程中，发包人有权对勘察人的工作状况进行监督检查；（5）保密。勘查文件所描述的是发包人的重要信息或者数据，承包人要按照约定承担保密义务。
综上所述，本题的正确答案为CDE。
关于工程建设中，施工单位应采用的捎防安全措施，下列说法正确的有（ ）。
- A 实行防火安全责任制,确定各岗位的消防安全责任人
- B 施工过程中，禁止在具有火灾、爆炸危睑的场所使用明火作业
- C 要求施工现场消防产品的质量必须符合国家标准或行业标准
- D 要对职工进行消防安全培训，有火灾危险作亚的人员必须持证上岗
- E 在设有车间或仓库的建筑物内设簟员工宿舍的，应当立即拆除
- 参考答案：C、D
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P254,2021教材P255
建设安全生产管理条例还规定，施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，A正确。
消防安全责任制实施办法还进下规定，明确各级、各岗位消防安全责任人及其职责；这进一步说明，A正确；
第十六条 机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：
（一）落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案；A正确；
（二）按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效；C选项正确；
（三）对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查；
（四）保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准；
（五）组织防火检查，及时消除火灾隐患；
（六）组织进行有针对性的消防演练；
（七）法律、法规规定的其他消防安全职责。单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。
电焊、气焊、电工等特殊工种人员必须持证上岗；D正确；
禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火，B正确
有五位先生通过了建造师执业资格考试，目前打算申请注册。下列情形中不予注册的有 C )。
- A 李先生三年前担任工长时，由于偷工减料导致了安全生产事故而受到刑事处罚
- B 赵先生就职于工商行政主管部门，希望能利用业余时间从事施工管理工作
- C 王先生由于业务水平高，同时受聘于两家施工企业,申请在这两个单位分别注册
- D 周先生拖欠农民工工资
- E 张先生由于在今年的施王过程中擅自修改图纸而受到了处分
- 参考答案：A、C
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P80,2021教材P79
申请人有下列情形之一的，不予注册：（1）不具备完全民事行为能力；（2）申请在两个或两个以上单位注册；（3）未达到注册建造师继续教育要求；（4）受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕；（5）因执业活动受到刑事处罚.自則事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年；（6）因前款规定以外的原因受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满3年；（7）被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年；（8）在申请注册之日前3年内担任项目绖理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故；（9）申请人的聘用单位不符合注册单位要求；（10）年龄超过65周岁；（11）法律、法规规定不予注册的其他情形。
关于违约金条款的适用，下列说法正确的是（ ）。
- A 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加
- B 违约方支付迟延履行违约金后，另一方仍有权要求继续履行
- C 当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金条款或定金条款
- D 当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时,对方可以同时适用违约金条款及定金条款
- E 约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构按实际损失金额调减
- 参考答案：A、B、C、E
- 您的答案：
参考解析：
《民法典》第一百一十四条规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《民法典》第一百一十六条规定，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。
某建设项目实行施工总承包，总承包单位将该建设项目依法分包，则关于工程挡案的整理、移交，下列说法中正确的有（ ）。
- A 总承包单位负责汇总各分包单位形成的工程挡案，整理无误后向城建档案馆移交
- B 分包单位自行整理本单位形成的工程文件，并向总承包单位移交
- C 建设单位负责对档案文件的审查，审查合格后向城建档案馆移交
- D 勘察、设计等单位立卷归档后，向总承包单位移交
- E 分包单位自行整理的工程文件由本单位档案管理部门保存，不向其他单位移交
- 参考答案：B、C
- 您的答案：
参考解析：
A项，总承包单位汇总分包单位整理好的工程档案，向建设单位移交。D项，勘察设计等单位立卷归档后应向建设单位移交。E项，分包单位自行整理的工程文件应向总承包单位移交。
下列关于提存的说法中，正确的是（ ）。
- A 自提存之日起，债务人的债务视为履行完毕
- B 自债权人领取提存物之日起，提存物所有权转归债权人
- C 自提存之日起，提存物损毁、灭失的风险转归债权人
- D 如债权人对债务人负有未到期债务的，在债权人未履行债务或者提供担保之前，提存部门根据债务人的要求应当柜绝其领取提存物
- E 债权人领取提存物的权利，自提存之日起五年内不行使而消灭
甲施工企业与乙起重机厂签订了一份购置起重机的买卖合同，约定4月1曰甲付给乙100 万元预付款，5月12日由乙向甲交付两辆起重机，但到了4月1日，甲经调査发现乙确已全面停产，经营状况严重恶化。此时甲可以（ ），以维护自己的合法权益。
- A 行使同时履行抗辩权
- B 终止合同
- C 中止履行合同并通知对方
- D 请求对方提供适当担保
- E 转让合同
- 参考答案：C、D
- 您的答案：
参考解析：
在双务合同履行中，如果一方或双方具有法律规定的事由的话，法律授权当事人可私力救挤，即可以拒绝履行自己的义务来保护自己的合法权益，而不承担违约责任。
在《评标委员会和评标方法暂行规定中，对评标委员会组成的要求包括（ ）。
- A 评标委员会由5人以上的单数组成
- B 评标委员会的成员必须是既懂经济又懂法律的专家
- C 评标委员会的专家与所有投标人均没有利害关系
- D 评标专家在相关领域工作满8年且具有高级职称或者同等专业水平
- E 评标委员会的成员能够认真、公正、廉洁地履行职责
- 参考答案：A、C、D、E
- 您的答案：
参考解析：
2009年建设工程法规真题第82题
本题考查的是招标基本程序。
AB项：根据《评标委员会和评标方法暂行规定》规定，评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。因此，A项正确，B项错误。
C项：根据《评标委员会和评标方法暂行规定》规定，有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：（一）投标人或者投标人主要负责人的近亲属；（二）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（三）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（四）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。评标委员会成员有前款规定情形之一的，应当主动提出回避。由上可知，评标委员会的成员的成员不得与投标人有任何利害关系。故C项正确。
DE项：根据《评标委员会和评标方法暂行规定》规定，评标专家应符合下列条件：（一）从事相关专业领域工作满八年并具有高级职称或者同等专业水平；（二）熟悉有关招标投标的法律法规，并具有与招标项目相关的实践经验；（三）能够认真、公正、诚实、廉洁地履行职责。因此，DE项正确。
综上所述，本题的正确答案为ACDE。
在施工过程中，施工人员发现设计图纸不符合技术标准，施工单位技术负责人采取的正确做法是（）。
- A 继续按照工程设计图纸施工
- B 按照技术标准修改工程设计
- C 追究设计单位违法责任
- D 及时提出意见和建议
- E 通过建设单位要求设计单位予以变更
- 参考答案：D、E
- 您的答案：
参考解析：
2009年建设工程法规真题第83题
本题考查的是施工单位按图施工、遵守标准。
根据《建设工程质量管理条例》规定，施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。
据此，如果施工单位在施工的过程中发现施工图存在一定的问题，应当提出意见和建议，并按照规定程序提请变更。根据合同相对性的原则，施工单位和设计单位之间不具有合同关系，不能直接请求设计单位变更图纸，只能建议建设单位要求设计单位变更设计图纸。
综上所述，本题的正确答案为DE。
根据我国法律规定，下列合同转让行为无效的是（ ）。
- A 甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位
- B 甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，随后通知乙单位
- C 甲将中标的某项目的劳务作业全部分包给具有相应资质丁企业
- D 甲不顾合同约定的不得转让债权条款，将自己对乙单位一笔债权转让给丙公司
- E 甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙单位
- 参考答案：A、B、D
- 您的答案：
参考解析：
2009年建设工程法规真题第84题
本题考查的是无效合同的情形。
A项：根据《民法典》规定，承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。因此，A项行为无效。
BD项：根据《民法典》第七十九条规定，债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人，但有下列情形之一的除外：（一）根据合同性质不得转让；（二）按照当事人约定不得转让；（三）依照法律规定不得转让。因此，BD项转让行为无效。
C项：法律明确规定禁止转包，但是并不禁止劳务作业的转包和分包。因此C项的转让行为有效。
E项：根据《民法典》规定，债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。债权人转让权利的通知不得撤销，但经受让人同意的除外。因此C项的转让行为有效。
A项：根据《民法典》规定，承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。因此，A项行为无效。
因此，ABD项的转让行为无效，符合题目的要求。
综上所述，本题的正确答案为ABD。
根据《民事诉讼法》的规定，起诉必须符合的条件有（ )
- A 有充分的证据
- B 有明确的被告
- C 属于人民法院受理民事诉讼的范围
- D 原告是与本案有间接利害关系的公民
- E 有书面的起诉书
- 参考答案：B、C
- 您的答案：
参考解析：
2009年建设工程法规真题第85题
本题考查的是起诉的条件。
根据《民事诉讼法》规定， 起诉必须符合下列条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。
综上所述，本题的正确答案为BC。
以下各项纠纷中，属于《仲裁法》调整范围的是（ ）。
- A 某建筑公司与某设备安装公司之间的借款合同纠纷
- B 村民王某与村委会的耕地承包合同纠纷
- C 某施工单位和某商品混凝土厂家的供货合同纠纷
- D 建设单位和施工单位之间的施工合同纠纷
- E 钢筋工赵某和所供职施工单位之间的劳动纠纷
- 参考答案：A、C、D
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P335 / 2021教材P334
根据《仲裁法》的规定，该法的调整范围仅限于民商事仲裁，即“平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权纠纷”；劳动争议仲裁等不受《仲裁法》的调整，依法应当由行政机关处理的行政争议等不能仲裁。
根据《民法典》的有关规定，禁止抵押的有（ ）。
- A 土地所有权
- B 宅基地使用权
- C 荒山承包经营权
- D 学校图书馆
- E 被扣押的汽车
按照法律规定，下列各选项中属于民事法律行为成立要件的有（ ）。
- A 行为人意思表示真实
- B 行为人必须具有完全民事行为能力
- C 行为内容合法
- D 行为形式合法E。行为不违反社会公共利益
- 参考答案：A、C、D
- 您的答案：
参考解析：
根据《民法典》的相关规定，民事法律行为应当具备的条件包括：第一，行为人具有相应的民事行为能力；第二，意思表示真实；第三，不违反法律或者社会公共利益。这种要求表现在三个方面：①标的合法。民事法律行为的标的即意思的内容合法。不得违反强制性法律规范和社会公共利益；②形式合法。对于要式民事法律行为，如果当事人没有按照法律规定去实施行为将可能导致行为不发生法律效力；③不存在以合法形式掩盖非法目的。
在市区施工产生环境噪声污染的下列情形中，可以在夜间进行施工作业而不需要有关主管部门证明的是（ ）。
- A 混凝土连续浇筑
- B 特殊需要必须连续作业
- C 自来水管道爆裂抢修
- D 由于施工单位计划向国庆献礼而抢进度的施工
- E 路面塌陷抢修
- 参考答案：C、E
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P197,2021教材P196
《环境噪声污染防治法》第30条规定，在城市市区嗓声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。
某工程监理公司是施工项目的监理单位，其监理的依据包括( )。
- A 该项目施工单位与建设单位签订的施工承包合同
- B 《建设工程质量管理条列》
- C 《建设工程安全生产管理条列》
- D 该项目设计单位与建设单位签订的设计承包合同
- E 《工程建设标准强制性条文》
- 参考答案：A、B、C、E
- 您的答案：
参考解析：
2009年建设工程法规真题第90题
本题考查的是工程监理单位的监理依据和监理责任。
根据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》的有关规定，工程监理的依据包括：（1）法律、法规。工程监理单位执行监理任务，必须符合有关法律、法规的规定；（2）有关的技术标准。技术标准分为强制标准和推荐性标准；（3）设计文件。设计文件不仅是施工依据，也是监理依据；（4）建设工程承包合同。建设单位和承包单位通过订立建设工程承包合同，明确双方的权利和义务。
综上所述，本题的正确答案为ABCE。
根据我国《企业所得税法》的规定，计算企业所得税的应纳税所得额时，准予扣除的项目是指与纳税人收入有关的（ ）。
- A 成本
- B 红利
- C 费用
- D 损失
- E 收益
根据我国《行政诉讼法》的规定，可以设定吊销企业营业执照行政处罚的规范性文件是 ( )。
- A 地方政府规章
- B 法律
- C 部门规章
- D 行政法规
- E 地方性法规
- 参考答案：B、D
- 您的答案：
参考解析：
2023/2022教材P40页
在建设工程领域，法律、行政法规所设定的行政处罚主要有：警告、罚款、没收违法所得、责令限期改正、责令停业整顿、取消一定期限内参加依法必须进行招标的项目的投标资格、责令停止施工、降低资质等级、吊销资质证书（同时吊销营业执照）、责令停止执业、吊销执业资格证书或其他许可证等。 
施工企业按照安全生产靑任制的要求，应完成的安全保障工作包括（ )。
- A 明确法定代表人对本企业的安全负主要责任
- B 设置安全处室对安全负责
- C 对内部职工进行安全培训，持证上岗
- D 落实各岗位人员的安全生产责任
- E 制定企业内部安全生产绩效考核标准
- 参考答案：A、B、D
- 您的答案：
参考解析：
施工单位的安全生产责任射度:（1）施工单位主要负责人对安全生产工作全面负责；（2）施工单位安全生产管理机构和专职安全生异管理人员的责任；（3）制定安全生产规章制度和操作规程；（4）保证本单位安全生产条件所需资金的投入。
下面关于项目招标的说法错误的是（ ）。
- A 施工单项合同估算价在200万元人民币以上的项目必须招标
- B 个人投资的项目不需要招标
- C 施工主要技术采用特定专利的项目可以招标
- D 涉及到公众安全的项目必须招标
- E 符合工程招标范围，重要材料采购单项合同估算价在100万元人民币以上项目必须招标
甲乙双方的合同纠纷于2006年7月2日开庭仲裁，7月4日，经仲裁庭调解双方达成了调解协议，7月5日仲载庭根据调解协议制定了调解书，7月6日调解书交由双方签收，根据《仲裁法》有关规定，则下列说法正确的是（ ）。
- A 该调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力
- B 该调解书自2006年7月5日生产法律效力
- C 若当事人签收调解书后反悔，则仲裁庭重新开庭仲裁
- D 申请人签收调解书后，申请人应撤回仲裁申请
- E 该调解书自2006年7月6日产生法律效力
某建设单位分别与设计、施工和监理等单位签订工程合同。根据我国《民用建筑节能管理规定》，各单位在工程实施中负有应当执行建筑节能强制性标准的职责。下面有关对各单位执行建筑节能强制性标准行为的表述，正确的是（）。
- A 监理单位对节能工程实施监理时，不得违反有关法律、法规和标准
- B 建设单位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件
- C 民用建筑工程在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑进行节能改造
- D 施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准
- E 在竣工验收中，建设单位有违反强制性标准的，应当重新组织验收
- 参考答案：A、B、D、E
- 您的答案：
参考解析：
《民用建筑节能管理规定》第二十一条规定，监理单位应当依照法律、法规以及建筑节能标准、节能设计文件、建设工程承包合同及监理合同对节能工程建设实施监理。第十七条规定，建设单位应当按照建筑节能政策要求和建筑节能标准委托工程项目的设计。建设单位不得以任何理由要求设计单位、施工单位擅自修改经审查合格的节能设计文件，降低建筑节能标准。第十一条规定，新建民用建筑应当严格执行建筑节能标准要求，民用建筑工程扩建和改建时，应当对原建筑进行节能改造。第二十条规定，施工单位应当按照审查合格的设计文件和建筑节能施工标准的要求进行施工，保证工程施工质量。第二十四条规定，建设单位在竣工验收过程中，有违反建筑节能强制性标准行为的，按照《建设工程质量管理条例》的有关规定，重新组织竣工验收。
下面关于施工单位对建设工程质量最低保修期限说法正确的是（ ）。
- A 有防水要求的卫生间为2年
- B 给水排水管道为5年
- C 电气设备安装工程为2年
- D 供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期
- E 装修工程为2年
- 参考答案：C、D、E
- 您的答案：
参考解析：
2022/2021教材P329
《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。
对某地级市建设行政主管部门作出的具体行政行为,当事人不服，可以向（ ）申请行政复议。
- A 市建设行政主管部门
- B 市人民政府
- C 省级建设行政主管部门
- D 省级人民政府
- E 国务院建设行政主管部门
- 参考答案：B、C
- 您的答案：
参考解析：
2022教材P350 /2021版教材P348 /2020版教材P346页
对于行政复议，应当按照《行政复议法》的规定向有权受理的行政机关申请，如“对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，由申请人选择，可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议”。
施工单位与建设单位签订施工合同，双方没有约定付款时间，后因利息计算产生争议， 则下列有关工程价款应支付日期的表述正确的有（ ）。
- A 建设工程没有交付的，为提交验收报告之日
- B 建设工程已实际交付的，为交付之日
- C 建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日
- D 建设工程未交付，工程价款也未结算的，为人民法院判决之日
- E 建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日
- 参考答案：B、C、E
- 您的答案：
参考解析：
2009年建设工程法规真题第99题
本题考查的是建设工程的工期。
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（一） 建设工程已实际交付的，为交付之日；（二） 建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（三） 建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。
综上所述，本题的正确答案为BCE。
甲房地产开发公司以招标方式将某住宅小区项目发包，乙施工单位中标。甲向有关行 政监督部门提交招标投标情况的书面报告，该书面报告至少应包括（ ）等内容。
- A 招标范围
- B 招标方式和发布招标公告的媒介
- C 招标文件中投标人须知、技术条款、评标标准和方法、合同主要条款等内容
- D 资格预审文件
- E 评标委员会的组成和评标报告
- 参考答案：A、B、C、E
- 您的答案：
参考解析：
2009年建设工程法规真题第100题
本题考查的是报告招标投标情况。
根据《招标投标法》的有关规定，依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起15日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况书面报告。《工程建设项目施工招标投标办法》规定，该书面报告应当至少包括的内容是：（1）招标范围；（2）招标方式和发布招标公告的媒介；（3）招标文件中投标人须知、技术条款、评标标准和方法、合同主要条款等内容；（4）评标委员会的组成和评标报告；（5）中标结果。
综上所述，本题的正确答案为ABCE。
