根据《标准施工招标文件》的规定，邀请招标一般实行（ ）。
- A 资格预审
- B 资格后审
- C 不进行资格审查
- D 先资格预审，然后资格后审
- 参考答案：B
- 您的答案：
参考解析：
2024/2023教材P50
知识点：简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件。公开招标一般采用资格预审，邀请招标一般采用资格后审。
为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指（ ）。
- A 投标截止日前第14天
- B 投标截止日后第14天
- C 投标截止日前第28天
- D 投标截止日后第28天
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
2024/2023教材P93
知识点：订立合同时需要明确的内容。通用条款规定的基准日期指投标截止日前第28天。
在勘察设计招标中，除投标人须知另有规定外，投标有效期为（ ）。
- A 28日
- B 56日
- C 60日
- D 90日
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
2024/2023教材P33
本题考查勘察服务投标有效期的规定。除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日。
关于招标人解答投标人疑问的说法，正确的是（ ）。
- A 招标人给予口头答复即可
- B 招标人答复只给予提问者
- C 招标人答复作为招标文件的组成部分
- D 招标人答复与招标文件不一致，以招标文件为准
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
2024/2023教材P43
知识点：接受投标书阶段的工作。对投标人的质疑，招标人应及时给予书面解答。招标人对任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位投标人，但不必说明问题的来源。招标人答复作为招标文件的组成部分，如书面解答与招标文件的规定不一致，以答复为准。
根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（ ）。
- A 承包人不得将其承包的工程分包给第三人
- B 投标文件中已说明的分包，合同履行时还需再征得发包人同意
- C 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人
- D 委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
2024/2023教材P121
知识点：设计施工总承包合同管理有关各方的职责。选项A，是可以进行分包的；选项B，投标文件中已说明分包的，不需要再征得发包人同意；选项D，发包人不是分包合同的当事人，对分包合同权利义务如何约定也不参与意见，与分包人没有任何合同关系。
根据九部委发布的《标准施工合同》，履约保函的担保期限为（ ）。
- A 发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止
- B 发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程缺陷责任证书日止
- C 发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束
- D 发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束后14或15天
- 参考答案：A
- 您的答案：
参考解析：
2024/2023教材P90
知识点：施工合同标准文本中履约担保的期限。担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止。
根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为（ ）。
- A 工程结算价的2%
- B 签约合同价的2%
- C 工程结算价的3%
- D 签约合同价的3%
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
2024/2023教材P100
知识点：施工进度管理。最高赔偿限额为签约合同价的3%。
根据标准施工合同通用条款的规定，下列事件中，承包商索赔可获得利润补偿的有（ ）。
- A 不利的物质条件
- B 发包人提供的材料和工程设备提前交货
- C 异常恶劣的气候条件
- D 基准资料的错误
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
2024/2023教材P111
知识点：索赔管理。用排除法。
某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由（ ）承担。
- A 发包人
- B 承包人
- C 使用人
- D 以上都不正确
- 参考答案：B
- 您的答案：
参考解析：
2024/2023教材P117
知识点：缺陷责任期。缺陷责任期内如果承包人不能在合理时间内修复缺陷，发包人可以自行修复或委托其他人修复，修复费用由缺陷原因的责任方承担。本题是施工质量问题，所以由承包人承担。
监理人征得发包人同意后，应在开工日期（ ）向承包人发出开工通知。
- A 3天前
- B 7天前
- C 10天前
- D 14天前
- 参考答案：B
- 您的答案：
参考解析：
2024/2023教材P98
知识点：监理人的职责。监理人征得发包人同意后，应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。
设备采购合同中，由（ ）负责提供设备运至目的地的包装。
- A 买方
- B 卖方
- C 运输部门
- D 安装单位
- 参考答案：B
- 您的答案：
参考解析：
2022/2021版教材P146
知识点：材料、设备采购合同履行管理。卖方应提供货物运至目的地所需要的包装。
通用条款对道路通行权和场外设施做出了两种可选用的约定形式，（ ）负责办理并承担费用，因此需在专用条款内明确。
- A 承包人
- B 发包人
- C 分包人
- D 监理人
- 参考答案：A
- 您的答案：
参考解析：
本题考查重点是“设计施工总承包合同的订立——订立合同时需要明确的内容”。通用条款对道路通行权和场外设施做出了两种可选用的约定形式，一种是发包人负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。另一种是承包人负责办理并承担费用，因此需在专用条款内明确。因此，本题的正确答案为A。
在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（ ）。
- A 留置担保
- B 保证担保
- C 抵押担保
- D 质押担保
- 参考答案：B
- 您的答案：
参考解析：
本题考查重点是“保证在建筑工程中的应用”。在工程建设的过程中，保证是最为常用的一种担保方式。保证这种担保方式必须由第三人作为保证人，由于对保证人的信誉要求比较高，工程建设中的保证人往往是银行，也可能是信用较高的其他担保人，如担保公司。这种保证应当采用书面形式。因此，本题的正确答案为B。
设计施工总承包合同未用开工通知是由于（ ）收到开始工作通知后首先开始设计工作。
- A 工程师
- B 承包人
- C 分包人
- D 监理人
- 参考答案：B
- 您的答案：
参考解析：
本题考查重点是工程总承包合同履行管理。设计施工总承包合同未用开工通知是由于承包人收到开始工作通知后首先开始设计工作。因此，本题的正确答案为B。
连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人（ ）。
- A 只能要求债务人履行债务
- B 只能要求保证人履行债务
- C 不得要求债务人履行债务，但可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任
- D 可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
本题考查重点是“担保方式——保证”。连带责任保证是指当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的保证。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。因此，本题的正确答案为D。
对于时间特别紧迫（如抢险救灾）的项目，一般采用（ ）的计价方式。
- A 单价合同
- B 固定总价合同
- C 可调总价合同
- D 成本加酬金合同
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
成本加酬金合同通常适用于工程复杂，工程技术、结构方案难以预先确定，时间特别紧迫（如抢险救灾）的项目。
下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标范围的是（ ）
- A 涉及国家安全、国家秘密的项目
- B 使用各级财政预算资金的项目
- C 使用企业事业单位自有资金的项目
- D 使用上市公司资金的项目
- 参考答案：B
- 您的答案：
参考解析：
有下列情形之一的，经项目审批、核准部门审批、核准，项目的勘察设计可以不进行招标：
（1）涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标；（2）主要工艺、技术采用不可替代的专利或者专有技术，或者其建筑艺术造型有特殊要求；（3）采购人依法能够自行勘察、设计；（4）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行勘察、设计；（5）技术复杂或专业性强，能够满足条件的勘察设计单位少于3家，不能形成有效竞争；（6）已建成项目需要改、扩建或者技术改造，由其他单位进行设计影响项目功能配套性；（7）国家规定其他特殊情形。
适用于零星采购、应急采购，或只能从一家供应厂商获得的采购方式是（ ）。
- A 询价选择供货商
- B 直接向供货商订购
- C 招标选择供货商
- D 询价与招标相结合
- 参考答案：B
- 您的答案：
参考解析：
直接订购方式多适用于零星采购、应急采购，或只能从一家供应厂商获得，或必须由原供货商提供产品或向原供货商补订的采购。
根据《招投标法实施条例》，采用公开招标方式的费用占项目合同金额的（ ），可以邀请招标。
- A 数量过大
- B 数量过小
- C 比例过小
- D 比例过大
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是工程勘察设计招标方式。根据《招投标法实施条例》，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标;但有下列情形之一的，可以邀请招标:
（1）技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择;
（2）采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。
下列选项中，不属于公开招标缺点的是（ ）。
- A 评标工作量大
- B 招标时间长
- C 所需费用高
- D 投标竞争不激烈
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
本题考查重点是“施工招标概述”。公开招标的优点是，招标人可以在较广的范围内选择中标人，投标竞争激烈，有利于将工程项目的建设交予可靠的中标人实施并取得有竞争性的报价。但其缺点是，由于申请投标人较多，一般要设置资格预审程序，而且评标的工作量也较大，所需招标时间长、费用高。因此，本题的正确答案为D。
标准施工合同中的（ ）包括合同协议书、履约保函、预付款保函三个文件。
- A 通用合同条款
- B 常用合同条款
- C 专用合同条款
- D 合同附件格式
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
本题考查重点是“施工合同标准文本”。标准施工合同中给出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范化文件，包括合同协议书、履约保函和预付款保函三个文件。因此，本题的正确答案为D。
根据《标准施工合同》，判定是提前竣工还是延误竣工属于（ ）时间期限。
- A 合同工期
- B 缺陷责任期
- C 质保期
- D 施工期
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
施工期与合同工期比较，判定是提前竣工还是延误竣工。
监理人确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，此价款（ ）。
- A 提前支付
- B 竣工后一次支付
- C 确认后一次支付
- D 与工程进度款同期支付
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
通用条款中要求进度付款申请单的内容包括了变更金额。所以与工程进度款同时支付。
设备采购合同的卖方未能按时交付合同设备的，应向买方支付迟延交付违约金。从迟交的第周到第8周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的（ ）
- A 0.5%
- B 1%
- C 1.5%
- D 2%
- 参考答案：B
- 您的答案：
参考解析：
除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%;（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1%;（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1.5%。
AIA C191将整个项目实施过程分为8个阶段，不包括（ ）
- A 概念阶段
- B 施工阶段
- C 招投标阶段
- D 标准设计阶段
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是IPD合同模式。AIA C191将整个项目实施过程分为如下8个阶段:概念阶段；标准设计阶段；详细设计阶段；执行文件阶；机构审查阶段；采购分包阶段；施工阶段；竣工收尾阶段。
在借款合同中，货币表现为合同法律关系的（ ）。
- A 主体
- B 客体
- C 权利
- D 义务
- 参考答案：B
- 您的答案：
参考解析：
货币作为一般等价物也是法律意义上的物，可以作为合同法律关系的客体，如借款合同的主体就是货币。
合同实施计划是保证合同履行的重要手段，合同实施计划不包括（ ）
- A 合同实施的主要风险
- B 合同实施总体安排
- C 合同分解与管理策划
- D 合同实施保证体系的建立
- 参考答案：A
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是合同实施计划。合同实施计划应包括：（1）合同实施总体安排；（2）合同分解与管理策划；（3）合同实施保证体系的建立。
以正在建造的建筑物抵押的，抵押权自（ ）时设立。
- A 抵押合同成立
- B 建筑工程竣工
- C 抵押合同生效
- D 抵押登记
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
当事人以建筑物和其他土地附着物，建设用地使用权，以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权的土地使用权，正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记。抵押权自登记时设立。
关于人身保险合同的说法，正确的是（ ）
- A 人身保险合同只能由被保险人与保险人订立
- B 被保险人不能是受益人
- C 受益人可以由被保险人指定
- D 投保人不能是被保险人
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
人身保险的受益人由被保险人或者投保人指定。
《工程建设项目勘察设计招标投标办法》，按照国家规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，经项目审批、核准部门审批、核准，可以不进行勘察设计招标的是（ ）
- A 技术复杂或专业性强，能够满足条件的勘察设计单位少于5家的
- B 为了利用供给关系、价值规律和竞争机制的
- C 主要工艺复杂的
- D 建筑艺术造型有特殊要求的
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是工程勘察设计招标方式。《工程建设项目勘察设计招标投标办法》，按照国家规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，有下列情形之一的，经项目审批、核准部门审批、核准，项目的勘察设计可以不进行招标:
（1）涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标;
（2）主要工艺、技术采用不可替代的专利或者专有技术，或者其建筑艺术造型有特殊要求;
（3）采购人依法能够自行勘察、设计;
（4）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行勘察、设计;
（5）技术复杂或专业性强，能够满足条件的勘察设计单位少于3家，不能形成有效竞争;
（6）已建成项目需要改、扩建或者技术改造，由其他单位进行设计影响项目功能配套性;
（7）国家规定其他特殊情形。
在材料设备采购招投标过程中，对于从中国关境外提供的货物，卖方在指定的地点将货物交给买方指定的承运人即完成交货时，应报（ ）
- A FOB价
- B FCA价
- C CIF价
- D CIP价
- 参考答案：B
- 您的答案：
参考解析：
《标准设计施工总承包招标文件》包括封面格式和三卷七章内容，其中，第二卷由第五章（ ）和第六章发包人提供的资料组成。
- A 图纸
- B 评标办法
- C 合同条款
- D 发包人要求
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是标准设计施工总承包招标文件组成及适用范围。《标准设计施工总承包招标文件》包括封面格式和三卷七章内容，其中，第一卷包括第一章至第四章，涉及招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、合同条款及格式等内容;第二卷由第五章发包人要求和第六章发包人提供的资料组成。
（ ）在施工过程中负责管理施工控制网点，对丢失或损坏的施工控制网点应及时修复。
- A 承包人
- B 分包人
- C 监理人
- D 发包人
- 参考答案：A
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是承包人义务。承包人在施工过程中负责管理施工控制网点，对丢失或损坏的施工控制网点应及时修复，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
根据合同约定的估价原则，监理人收到承包人变更报价书后的（ ）天内，根据合同约定的估价原则，进行变更价格的商定或确定。
- A 7
- B 14
- C 28
- D 56
- 参考答案：B
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是变更管理。承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14天内，向监理人提交变更报价书，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。变更工作如果影响工期，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人收到承包人变更报价书后的14天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格。
根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列说法正确的是（ ）。
- A 出入施工场地的道路通行权以及修建场外设施的权利应当由发包人负责办理并承担费用
- B 施工设备或临时设施应当由承包人提供
- C 不可预见物质条件属于应当由发包人承担的风险
- D 可以约定竣工后试验由发包人或承包人负责
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
标准设计施工总承包合同通用条款给出两种可选用的约定形式的事项：（1）道路通行权和场外设施；（2）发包人要求中的错误；（3）材料和工程设备；（4）施工设备和临时工程；（5）计日工和暂估价的补偿方式；（6）不可预见物质条件风险责任承担（7）竣工后试验的责任方。
下列关于卖方迟延交货违约金的说法中，正确的是（ ）
- A 支付迟延交货违约金，可以免除卖方继续交货合同材料的义务
- B 延迟交付违约金=延迟付款金额X0.8%X延迟付款天数
- C 总额不得超过合同价格的10%
- D 总额不得超过签约合同价的10%
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
卖方支付迟延交货违约金，不能免除其继续交付合同材料的义务。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金计算方法如下：延迟交付违约金=延迟交付材料金额X0.08%X延迟交货天数。迟延交付违约金的最高限额为合同价格的10%。
FIDIC标准合同条件中，被称为“白皮书”的是（ ）。
- A 《施工合同条件》
- B 《生产设备和设计—施工合同条件》
- C 《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》
- D 《客户/咨询工程师（单位）服务协议书》
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
《客户/咨询工程师（单位）服务协议书》又称“白皮书”，适用于业主委托工程咨询单位进行项目的前期投资研究、可行性研究、工程设计、招标评标、合同管理和投产准备等咨询服务合同。
根据FIDIC《施工合同条件》，“不可预见”的风险分配方式正确的是（ ）。
- A “不可预见”指承包商在提交投标书日期前不能合理预见的风险
- B 承包商在投标时将风险限制在“不可预见的”范围内
- C 业主获得的标价和施工方案中承包商已考虑不可预见的风险
- D 承包商因不可预见的物质条件遭受损失，有权提出工期和费用索赔，但不包括利润
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
“不可预见”指一个有经验的承包商在提交投标书日期前不能合理预见的风险。承包商在投标时将风险限制在“可预见的”范围内；业主获得的应是承包商未考虑不可预见风险的正常标价和施工方案。
根据FIDIC《施工合同条件》，如任一争端方对争端避免/裁决委员会（DAAB）做出的决定不满，下列说法正确的是（ ）。
- A 决定对争端双方不具有约束力
- B 可以申请仲裁
- C 仲裁前不必争取友好协商解决争端
- D 在仲裁结束前暂按工程师的确定执行
- 参考答案：B
- 您的答案：
参考解析：
除非并直到该决定在友好解决或仲裁后应做出修改，该决定对双方具有约束力。双方还应在着手仲裁前，尽力以友好协商的方式解决争端。
某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为5000万元，评标价为4990万元。乙的投标报价为5030万元，评标价位4980万元，则中标人和中标价格分别为（ ）。
- A 甲，5000万元
- B 甲，4990万元
- C 乙，5030万元
- D 乙，4980万元
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
衡量投标书优劣的依据是“评标价”而不是投标价。“评标价”既不是投标价也不是中标价。
定标签订合同时，仍以投标价作为中标的合同价。
下列关于工程勘察设计招标资格预审程序的说法，错误的是（ ）。
- A 联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定
- B 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级高的单位确定资质等级
- C 联合体各方不得再以各自名义在同一标段中参加资格预审
- D 中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。
- 参考答案：B
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是工程勘察设计招标文件的编制。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级低的单位确定资质等级。
除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序正确的是（ ）。
- A 合同协议书→中标通知书→发包人要求→专用合同条款→通用合同条款
- B 发包人要求→合同协议书→中标通知书→专用合同条款→通用合同条款
- C 合同协议书→中标通知书→专用合同条款→通用合同条款→发包人要求
- D 中标通知书→合同协议书→通用合同条款→专用合同条款→发包人要求
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是建设工程勘察合同文本的构成。组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）发包人要求；（7）勘察费用清单；（8）勘察纲要；（9）其他合同文件。
评标委员会的成员应为（ ）人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
- A 3
- B 5
- C 7
- D 9
- 参考答案：B
- 您的答案：
参考解析：
本题考查重点是“施工招标程序”。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。因此，本题的正确答案为B。
除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起（ ）天内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
- A 15
- B 30
- C 60
- D 90
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起90天内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）周期延误。
监理人既属于（ ）一方的人员，但又不同于（ ）的雇员。
- A 发包人；承包人
- B 政府；发包人
- C 发包人；发包人
- D 政府；承包人
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是监理人。监理人既属于发包人一方的人员，但又不同于发包人的雇员，即不是一切行为均遵照发包人的指示，而是在授权范围内独立工作。
影响工程正常运行的有缺陷工程或部位，在修复检验合格日前已经过的时间归于无效，重新计算缺陷责任期，但包括延长时间在内的缺陷责任期最长时间不得超过（ ）年。
- A 1
- B 2
- C 3
- D 5
- 参考答案：B
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是缺陷责任期。承包人责任原因产生的较大缺陷或损坏，致使工程不能按原定目标使用，经修复后需要再行检验或试验时，发包人有权要求延长该部分工程或设备的缺陷责任期。影响工程正常运行的有缺陷工程或部位，在修复检验合格日前已经过的时间归于无效，重新计算缺陷责任期，但包括延长时间在内的缺陷责任期最长时间不得超过2年。
设计施工总承包合同的价格清单，是指承包人完成所提投标方案计算的设计、施工、竣工、试运行、缺陷责任期各阶段的计划费用，清单价格费用的总和为（ ）。
- A 标底
- B 签约合同价
- C 最高投标限价
- D 工程结算价
- 参考答案：B
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是设计施工总承包合同文件。设计施工总承包合同的价格清单，是指承包人完成所提投标方案计算的设计、施工、竣工、试运行、缺陷责任期各阶段的计划费用，清单价格费用的总和为签约合同价。
设计施工总承包合同规定，发包人要求文件说明的竣工试验方面分为（ ）个阶段。
- A 两
- B 三
- C 四
- D 五
- 参考答案：B
- 您的答案：
参考解析：
本题考查重点是“设计施工总承包合同文件”。竣工试验包括：①第一阶段，如对单车试验等的要求，包括试验前准备；②第二阶段，如对联动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件；③第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。因此，本题的正确答案为B。
根据《标准设计施工总承包招标文件》，设计施工总承包模式中关于总承包方式的缺点说法正确的是（ ）。
- A 设计一定是最优方案
- B 工程质量标准一般采用更高的质量标准
- C 减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查
- D 质量标准出自发包人
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
选项A，设计不一定是最优方案；选项B，工程选用的质量标准只要满足发包人要求即可，不会采用更高的质量标准；选项D，设计方案和质量标准均出自承包人。
ECC合同中，主要选项条款中的（ ）适用于签订合同时价格已经确定的合同。
- A 标价合同
- B 目标合同
- C 补偿合同
- D 管理合同
- 参考答案：A
- 您的答案：
参考解析：
本题考查重点是“ECC合同的内容组成”。主要选项条款中的标价合同适用于签订合同时价格已经确定的合同，目标合同适用于在签订合同时工程范围尚未确定，合同双方先约定合同的目标成本，当实际费用节支或超支时，双方按合同约定的方式分摊。
下列款项中，属于承包人行使建设工程价款优先受偿权应当包含的内容有（ ）。
- A 发包人欠付工程价款的利息
- B 承包人工作人员的报酬
- C 承包人实际支付的建筑物配件价款
- D 承包人应支付的损害赔偿金
- E 承包人因发包人违约产生的违约金
根据《标准施工合同》，关于监理人的地位和职责的说法，正确的有（ ）。
- A 监理人是受发包人聘请的合同履行管理人
- B 监理人是施工合同履行中独立的第三方
- C 监理人在授权范围内独立开展工作
- D 监理人具有施工合同管理所有事项的决定权
- E 监理人有对承包人进行施工管理的指示权
- 参考答案：A、C、E
- 您的答案：
参考解析：
2024/2023教材P91
知识点：施工合同管理有关各方的职责。选项A，监理人是受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织，即属于受发包人聘请的管理人；选项B，由于监理人不是施工合同的当事人，在施工合同的履行管理中不是“独立的第三方”，属于发包人一方的人员，但又不同于发包人的雇员；选项C，监理不是一切行为均遵照发包人的指示，而是在授权范围内独立工作；选项D，监理人在合同规定的权限范围内，独立处理或决定有关事项。
发包人的下列行为中，造成建设工程质量缺陷，应承担过错责任的有（ ）。
- A 提供的设计有缺陷
- B 提供的建筑材料不符合强制标准
- C 委托监理单位进行项目管理
- D 同意总承包人依法选择的分包人分包专业工程
- E 直接指定分包人分包专业工程
- 参考答案：A、B、E
- 您的答案：
参考解析：
2024/2023教材P12
本题考查发包人的过错责任。发包人承担过错责任的情形：提供的设计有缺陷；提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准。（甲供材不符合强制性标准的）；直接指定分包人分包专业工程。
根据《标准材料采购合同》的规定，若合同约定了合同材料的最低质量标准，且合同材料经检验达到了合同约定的最低质量标准的，视为合同材料符合质量标准，买方应验收合同材料，卖方应（ ）。
- A 按正常价格支付合同价款
- B 减价支付合同价款
- C 向买方支付补偿金
- D 向买方支付利息
- E 解除合同
- 参考答案：B、C
- 您的答案：
参考解析：
知识点:材料采购合同履行管理。若合同约定了合同材料的最低质量标准，且合同材料经检验达到了合同约定的最低质量标准的，视为合同材料符合质量标准，买方应验收合同材料，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。教材P144。
设计招标中关于评标规则的说法，正确的是（ ）。
- A 应按综合评估法得分由高到低的顺序推荐中标候选人
- B 分为初步评审和详细评审两个阶段
- C 如综合评分相等时，以投标报价低的优先
- D 如综合评分相等时，以设计方案得分高的优先
- E 投标报价也相等的，提交标书在先的为优
- 参考答案：A、B、C
- 您的答案：
参考解析：
2024/2023教材P37
知识点：评标的相关规定。选项DE，如综合评分相等时，以投标报价低的优先。投标报价也相等的，以勘察纲要或设计方案得分高的优先。
设计施工总承包合同规定，发包人要求文件说明的功能要求方面的内容包括（ ）。
- A 工程的目的
- B 工程规模
- C 技术服务工作范围
- D 性能保证指标
- E 产能保证指标
- 参考答案：A、B、D、E
- 您的答案：
参考解析：
本题考查重点是设计施工总承包合同文件。设计施工总承包合同规定，其中功能要求包括：工程的目的；工程规模；性能保证指标（性能保证表）和产能保证指标。因此，本题的正确答案为ABDE。
材料采购合同采购的是建筑材料，包括（ ）。
- A 木材
- B 玻璃
- C 电线
- D 水管
- E 发电机
- 参考答案：A、B、C、D
- 您的答案：
参考解析：
本题考查重点是“建设工程材料设备采购合同的分类”。材料采购合同采购的是建筑材料，是指用于建筑和土木工程领域的各种材料的总称，如钢、木材、玻璃、水泥、涂料等，也包括用于建筑设备的材料，如电线、水管等。因此，本题的正确答案为ABCD。
标准施工合同的通用条款的标题包括（ ）。
- A 发包人义务
- B 承包人责任
- C 施工设备和临时设施
- D 测量放线
- E 进度计划
- 参考答案：A、C、D、E
- 您的答案：
参考解析：
本题考查重点是“施工合同标准文本”。标准施工合同的通用条款包括24条，标题分别为：一般约定；发包人义务；监理人；承包人；材料和工程设备；施工设备和临时设施；交通运输；测量放线；施工安全、治安保卫和环境保护；进度计划；开工和竣工；暂停施工；工程质量；试验和检验；变更；价格调整；计量与支付；竣工验收；缺陷责任与保修责任；保险；不可抗力；违约；索赔；争议的解决。共计131款。因此，本题的正确答案为ACDE。
施工合同的当事人包括（ ）。
- A 发包人
- B 发包人法定代表人
- C 监理人
- D 承包人
- E 承包人法定代表人
- 参考答案：A、D
- 您的答案：
参考解析：
本题考查重点是“施工合同管理有关各方的职责”。施工合同当事人是发包人和承包人，双方按照所签订合同约定的义务，履行相应的责任。因此，本题的正确答案为AD。
根据《标准施工合同》，关于市场物价浮动对合同价格影响的表述，正确的有（ ）。
- A 中型工程不考虑市场价格变化对施工成本的影响
- B 发包人和承包人共同分担市场价格变化风险
- C 施工合同价格可采用公式法进行调整
- D 总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整
- E 适用于工期在12个月以内的简明施工合同的通用条款没有调价条款
- 参考答案：B、C、D
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是订立合同时需要明确的内容。标准施工合同的规定：工期12个月以上的施工合同，由于承包人在投标阶段不可能合理预测一年以后的市场价格变化，因此应设有调价条款，由发包人和承包人共同分担市场价格变化的风险。标准施工合同通用条款规定用公式法调价，但调整价格的方法仅适用于工程量清单中按单价支付部分的工程款，总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整。
简明施工合同通用条款的标题包括（ ）。
- A 施工设备和临时设施
- B 施工控制网
- C 工程质量
- D 缺陷责任与保修责任
- E 交通运输
- 参考答案：B、C、D
- 您的答案：
参考解析：
本题考查重点是“简明施工合同”。简明施工合同通用条款包括17条，标题分别为：一般约定；发包人义务；监理人；承包人；施工控制网；工期；工程质量；试验和检验；变更；计量与支付；竣工验收；缺陷责任与保修责任；保险；不可抗力；违约；索赔；争议的解决，共69款。因此，本题的正确答案为BCD。
以下关于对中标通知书的说法，正确的是（ ）
- A 评标委员会一般按照择优的原则推荐1~3名中标候选人
- B 中标通知书只对中标人具有法律效力
- C 只有招标人才能确定中标人
- D 中标通知书对招标人不具有法律效力
- E 中标通知书发出30日内签订合同
- 参考答案：A、E
- 您的答案：
参考解析：
本题重点考查工程施工招标程序。
选项A、C，招标人可以授权评标委员会直接确定中标人，也可以依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。评标委员会一般按照择优的原则推荐1~3名中标候选人。
选项B、D，中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还;给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金;给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
选项，
选项E，招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30日之内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
下列对建设工程开工日期的说法不正确的是（ ）。
- A 开工日期以开工通知发出的日期为准
- B 开工通知发出后，尚不具备开工条件的，开工日期仍以开工通知载明的开工日期为准
- C 因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工条件具备的时间为开工日期
- D 承包人经发包人同意已经实际进场施工的，开工日期以实际进场施工时间为准
- E 未发出开工通知的，应当综合考虑认定开工日期
- 参考答案：A、B、C、E
- 您的答案：
参考解析：
发出开工通知的，开工日期为开工通知载明的开工日期。开工通知发出后，如果工程尚不具备开工条件，以开工条件具备的时间为开工日期；但因承包人原因导致开工时间推迟的，则仍以开工通知载明的时间为开工日期。未发出开工通知的，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑认定开工日期。
设计施工总承包合同的订立中，对于发包人要求中错误导致承包人受到损失的后果责任，通用条款给出的选择有（ ）。
- A 无条件偿还条款
- B 无条件赔偿条款
- C 有条件赔偿条款
- D 无条件补偿条款
- E 有条件补偿条款
- 参考答案：D、E
- 您的答案：
参考解析：
本题考查重点是“设计施工总承包合同的订立——订立合同时需要明确的内容”。对于发包人要求中错误导致承包人受到损失的后果责任，通用条款给出了两种供选择的条款。①无条件补偿条款；②有条件补偿条款。因此，本题的正确答案为DE。
关于建设工程材料采购合同的说法，正确的有（ ）。
- A 当事人意思表示一致时合同成立
- B 材料交付时合同成立
- C 是单务合同
- D 是买卖合同
- E 是无偿合同
- 参考答案：A、D
- 您的答案：
参考解析：
建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，具有买卖合同的一般特点。（1）出卖人与买受人订立买卖合同，是以转移财产所有权为目的。（2）买卖合同的买受人取得财产所有权，必须支付相应的价款；出卖人转移财产所有权，必须以买受人支付价款为对价。（3）买卖合同是双务、有偿合同。（4）买卖合同是诺成合同。除了法律有特殊规定的情况外，当事人之间意思表示一致，买卖合同即可成立，并不以实物的交付为合同成立的条件。
工程总承包合同履行过程中的变更，可能涉及（ ）三种情况。
- A 发包人要求变更
- B 监理人发给承包人文件中的内容构成变更
- C 发包人接受承包人提出的合理化建议
- D 分包单位要求变更
- E 分包单位发给发包人文件中的内容构成变更
- 参考答案：A、B、C
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是合同变更的管理。合同履行过程中的变更，可能涉及发包人要求变更、监理人发给承包人文件中的内容构成变更和发包人接受承包人提出的合理化建议三种情况。
材料合同履行管理中，关于检验和验收的做法正确的有（ ）
- A 合同材料交付前，卖方应对其进行全面检验，并在交付合同材料时向买方提交合同材料的质量合格证书
- B 合同材料交付后，买方应在专用合同条款约定的期限内安排对合同材料的规格、质量等进行检验
- C 买方应在检验日期3日前将检验的时间和地点通知卖方，买方应自负费用派遣代表参加检验
- D 合同材料由第三方检验机构进行检验的，第三方检验机构的检验结果对双方均具有约束力
- E 合同材料验收证书的签署可以免除卖方在质量保证期内对合同材料应承担的保证责任
- 参考答案：A、B、D
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是材料采购合同履行管理。
选项A，合同材料交付前，卖方应对其进行全面检验，并在交付合同材料时向买方提交合同材料的质量合格证书。
选项B，合同材料交付后，买方应在专用合同条款约定的期限内安排对合同材料的规格、质量等进行检验。
选项C，买方应在检验日期3日前将检验的时间和地点通知卖方，卖方应自负费用派遣代表参加检验。
选项D，合同材料由第三方检验机构进行检验的，第三方检验机构的检验结果对双方均具有约束力
选项E，合同材料验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同材料应承担的保证责任。
ECC合同条件通过早期警告和补偿事件等条款的设置，在很大程度上体现了合作伙伴管理所倡导的（ ）的管理机制及合作共赢的理念。
- A 信任
- B 协调
- C 沟通
- D 激励
- E 平等
- 参考答案：A、B、C、D
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是ECC合同中的合作伙伴管理理念。ECC合同条件通过早期警告和补偿事件等条款的设置，在很大程度上体现了合作伙伴管理所倡导的信任、协调、沟通和激励的管理机制及合作共赢的理念。
标准施工招标文件的附表格式是招标过程中用到的标准化格式，包括（ ）。
- A 开标记录表
- B 问题澄清通知书格式
- C 招标书格式
- D 中标通知书格式
- E 中标结果通知书格式
- 参考答案：A、B、D、E
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是工程施工招标程序。附表格式是招标过程中用到的标准化格式，包括：开标记录表、问题澄清通知书格式、中标通知书格式和中标结果通知书格式。因此，本题的正确答案为ABDE。
根据《标准设备采购招标文件》，建设工程设备招标的供货要求应包括（ ）
- A 材料的选用
- B 检验考核要求
- C 技术性能指标
- D 质保期服务要求
- E 交货期及交货地点
- 参考答案：B、C、D、E
- 您的答案：
参考解析：
建设工程设备招标的供货要求应包括：设备名称、规格、数量及单位、交货期、交货地点、技术性能指标、检验考核要求、技术服务和质保期服务要求等。不仅涉及合同设备的制造、运输，还涉及技术资料、安装、调试、考核、验收、技术服务及质量保证等。
根据《建设工程勘察合同（示范文本）》（GF—2016—0203），发包人义务包括（ ）
- A 发出开始勘察通知
- B 依法纳税
- C 办理证件和批件
- D 遵守法律
- E 支付合同价款
发包人应向设计人提供的文件资料包括（ ）等
- A 工程批准文件
- B 基础资料
- C 设计任务书
- D 勘察报告
- E 施工许可证
监理人应与承包人共同进行材料、设备的试验和工程隐蔽前的检验，监理人收到承包人的通知后，既未按时参加，又未发出变更时间的通知。下列行为中，正确的有（ ）
- A 承包人应停止施工，停工责任由发包人承担
- B 承包人可自行完成覆盖工作、
- C 此次检查或试验视为监理人不在场情况下进行
- D 承包人将检查和试验记录送交监理人，监理人应签字确认
- E 为了不延误施工承包人可以单独进行检查和试验，视为监理人在场
- 参考答案：B、D、E
- 您的答案：
参考解析：
本题重点考查施工质量管理。监理人应与承包人共同进行材料、设备的试验和工程隐蔽前的检验。收到承包人共同检验的通知后，监理人既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，承包人为了不延误施工可以单独进行检查和试验，将记录送交监理人后可继续施工。此次检查或试验视为监理人在场情况下进行，监理人应签字确认。
按照施工合同内不可抗力条款的规定，下列事件中属于不可抗力的有（ ）。
- A 龙卷风导致吊车倒塌
- B 地震导致主体建筑物的开裂
- C 承包人管理不善导致的仓库爆炸
- D 承包人拖欠雇员工资导致的动乱
- E 洪水导致主体结构受损
- 参考答案：A、B、E
- 您的答案：
参考解析：
不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
根据FIDIC《施工合同条件》中的规定，对每项工作进行估价的做法正确的是（ ）。
- A 根据计量出的该项工作的工程量乘以相应费率或价格进行估价
- B 如合同中无某项内容，应取适用工作的费率或价格
- C 如合同中规定该项工作为固定费率，则不得调整该项工作规定的费率或价格
- D 工程量的变动与费率的乘积超过了中标合同额的0.01%时，可对该项工作规定的费率或价格加以调整
- E 根据变更和调整的规定指示的工作，合同中没有规定该项工作的费率或价格，也未规定适合的费率或价格时，可对该项工作的费率或价格加以调整
- 参考答案：A、C、E
- 您的答案：
参考解析：
如合同中无某项内容，应取类似工作的费率或价格。同时满足以下4个条件，可对该项工作规定的费率或价格加以调整：（1）合同中没有规定此项工作为固定费率（2）此项工作测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动超过10%（3）工程量的变动与费率的乘积超过了中标合同额的0.01%（4）工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过1%。
合同评审主要包括下列内容（ ）
- A 合法性、合规性评审
- B 合理性、可行性评审
- C 合同严密性、完整性评审
- D 合同强制性，综合性评审
- E 合同风险评估
- 参考答案：A、B、C、E
- 您的答案：
参考解析：
合同评审主要包括下列内容：（1）合法性、合规性评审（2）合理性、可行性评审（3）合同严密性、完整性评审（4）与产品或过程有关要求的评审（5）合同风险评估
招标公告或投标邀请书的内容包括（ ）。
- A 项目概况与招标范围
- B 投标人资格要求
- C 招标文件的获取方式
- D 评标办法
- E 投标文件的组成
投标报价有算术错误的，评标委员会按（ ）原则对投标报价进行修正。
- A 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以小写金额为准
- B 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准
- C 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以总价金额为准
- D 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价
- E 评标委员会对投标报价进行修正后，即对投标人具有约束力
- 参考答案：B、D
- 您的答案：
参考解析：
评标委员会按以下原则对投标报价进行修正：（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价（单价金额小数点有明显错误的除外）。（3）修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决该投标人的投标。
工程总承包合同中，在项目实施过程中可能需要分包人承担部分工作，如（ ）等。
- A 独立分包人
- B 联合分包人
- C 设计分包人
- D 施工分包人
- E 供货分包人
- 参考答案：C、D、E
- 您的答案：
参考解析：
本题考查重点是“设计施工总承包合同管理有关各方的职责”。在项目实施过程中可能需要分包人承担部分工作，如设计分包人、施工分包人、供货分包人等。因此，本题的正确答案为CDE。
