根据《施工合同标准文本》的规定，在工程量的计量中，总价子目结算通常( )。
- A 不进行现场计量，只进行图纸计量
- B 进行现场计量，不进行图纸计量
- C 现场计量和图纸计量必须均进行
- D 无须进行现场计量和图纸计量
- 参考答案：A
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是工程款支付管理。单价子目的计量，需要进行现场的计量，总价子目结算通常不进行现场计量，只进行图纸计量。
竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的( )天内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。
- A 7
- B 14
- C 28
- D 56
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是竣工验收管理。竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的56天内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。
施工过程中发生变更，而合同中没有适用或类似工程的单价，应( )。
- A 由发包人提出适当的变更工作单价并执行
- B 由承包人提出适当的变更工作单价，经监理人确认后执行
- C 由监理人商定或确定变更工作单价并执行
- D 由工程造价管理机构提出变更工作单价并执行
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是变更管理。变更中已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定变更工作的单价。
根据《标准设计施工总承包合同》，对于发包人要求中的错误，正确的处理方式是在订立合同时()。
- A 选用无条件补偿条款或有条件补偿条款
- B 将无条件补偿条款写入专用条款
- C 将有条件补偿条款写入专用条款
- D 明确复核未发现原始数据错误造成的损失由承包人承担
- 参考答案：A
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是订立合同时需要明确的内容。对于发包人要求中错误导致承包人受到损失的后果责任，通用条款给出了两种供选择的条款：无条件补偿条款和有条件补偿条款。由于两个条款的责任不同，应明确本合同采用哪一条款。
适用于大宗货物、重要建筑材料的采购方式是（）。
- A 招标采购
- B 直接采购
- C 询价采购
- D 指定采购
- 参考答案：A
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是材料设备采购招标特点。招标投标则是大宗及重要建筑材料和设备采购的最主要方式，该方式有利于规范买卖双方的交易行为、扩大比选范围、实现公开公平竞争，但程序复杂、工作量大、周期长，适合于较为充分竞争的市场环境。
根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为（）。
- A 工程结算价的2%
- B 签约合同价的2%
- C 工程结算价的3%
- D 签约合同价的3%
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是施工进度管理。最高赔偿限额为签约合同价的3%。
某污水处理厂项目采用最低评标价法进行评标。评标办法规定，对提前竣工污水处理成本偏差等因素进行价格折算。价格折算的办法如下：污水处理成本比招标文件规定的标准每高一个百分点，投标报价增加2%，每低一个百分点，投标报价减少1%。高于10%投标将被否决。投标人A：投标报价为4850万元，污水处理成本比规定标准高2个百分点。投标人B：投标报价为4900万元，污水处理成本比规定标准高1个百分点。投标人C：投标报价为5000万元，污水处理成本比规定标准低2个百分点。则最终评标价由低到高的顺序为（）。
- A 投标人A，投标人B，投标人C
- B 投标人C，投标人B，投标人A
- C 投标人A，投标人C，投标人B
- D 投标人C，投标人A，投标人B
- 参考答案：B
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是最低评标价法。投标人A：4850+4850×2×2%=5044（万元）；投标人B：4900+4900×1×2%=4998（万元）；投标人C：5000+5000×2×（－1%）=4900（万元）。最终评标价由低到高的顺序为CBA。
下列文件不属于发包人应向勘察人提供的文件资料是（）。
- A 本工程的批复文件复印件
- B 工程设计和施工需求
- C 工程勘察任务委托书
- D 建筑总平面布置图
- 参考答案：B
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是建设工程勘察合同的内容和合同当事人。选项B，属于勘察的依据。
承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的（）小时内向总监理工程师提出书面异议。
- A 12
- B 24
- C 36
- D 48
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
设计施工总承包合同模式下，承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，不包括（）。
- A 承包人的工程设计方案说明
- B 设备方案的说明
- C 设计模型
- D 对发包人要求中的错误的说明
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是合同文件。承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，包括承包人的工程设计方案和设备方案的说明；分包方案；对发包人要求中的错误说明等内容。设计模型属于承包人文件。
在发包人要求中，竣工试验的第一阶段是（）。
- A 试验前准备
- B 对联动试车的要求
- C 对投料试车的要求
- D 对性能的测试
- 参考答案：A
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是合同文件。第一阶段，如对单车试验等的要求，包括试验前准备；第二阶段，如对联动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件；第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。
开标时，无权检查投标文件的密封情况的是（）。
- A 招标人
- B 投标人
- C 投标人推选的代表
- D 招标人委托的公证机构
- 参考答案：A
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是工程施工招标程序。开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。
根据《标准施工招标文件》，下列评审工作中，不属于综合评估法的初步评审阶段工作内容的是（）。
- A 形式评审
- B 资格评审
- C 响应性评审
- D 施工方案合理性评审
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是综合评估法。综合评估法与最低评标价法初步评审标准的参考因素与评审标准等方面基本相同，只是综合评估法初步评审标准包含形式评审标准、资格评审标准和响应性评审标准三部分。
适用于进行资格预审的公开招标的是（）。
- A 招标公告
- B 投标邀请书
- C 工程量清单
- D 内部招标通告
- 参考答案：A
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是工程施工招标程序。招标公告适用于进行资格预审的公开招标。
监理人确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，此价款（）。
- A 提前支付
- B 竣工后一次支付
- C 确认后一次支付
- D 与工程进度款同期支付
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是工程款支付管理。通用条款中要求进度付款申请单的内容包括了变更金额。所以与工程进度款同时支付。
适用于采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种费用较高的货物的评标方法是（）。
- A 最低投标价法
- B 综合评标法
- C 以设备寿命周期成本为基础的评标价法
- D 综合评估法
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是设备采购的评标。以设备寿命周期成本为基础的评标价法，该方法适用于采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种费用较高的货物，评标时可预先确定一个统一的设备评审寿命期（短于实际寿命期），然后再根据投标书的实际情况在报价上加上该年限运行期间所发生的各项费用，再减去寿命期末设备的残值。
根据《设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（）。
- A 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人
- B 承包人经发包人批准，可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体
- C 发包人同意分包的工作，由发包人和承包人共同承担责任
- D 分包人的资格能力应由发包人审核
- 参考答案：A
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。选项B，承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人。要求承包人是具有实施工程设计和施工能力的合格主体，而非皮包公司；选项C，发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本；选项D，分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，其资质能力的材料应经监理人审查。
除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序正确的是（ ）。
- A 合同协议书→中标通知书→发包人要求→专用合同条款→通用合同条款
- B 发包人要求→合同协议书→中标通知书→专用合同条款→通用合同条款
- C 合同协议书→中标通知书→专用合同条款→通用合同条款→发包人要求
- D 中标通知书→合同协议书→通用合同条款→专用合同条款→发包人要求
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是建设工程勘察合同文本的构成。组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）勘察费用清单；
（8）勘察纲要；
（9）其他合同文件。
下列关于投标前现场踏勘的说法中，错误的是（ ）。
- A 有利于投标人全面了解招标项目情况
- B 有利于减少可能的争议
- C 主要踏勘项目经济、地理、地质、气候等客观条件和环境
- D 投标人可在方便时自行前往现场踏勘
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是工程施工招标程序。现场踏勘是指招标人组织投标人对项目的实施现场的经济、地理、地质、气候等客观条件和环境进行的现场调查。对于投标人全面了解招标项目情况，减少可能的争议具有重要的意义。招标人在投标人须知说明的时间统一组织投标人进行施工现场踏勘。
编制招标条件相关信息的时候应注意很多事项，其中不包括（ ）。
- A 必须与其他地方所公开的信息一致
- B 项目名称需要与预审文件封面一致
- C 项目业主必须与相关核准文件载明的项目单位一致
- D 投标人也应该与预审文件封面一致
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是标准资格预审文件的组成。需要注意的是此处的信息必须与其他地方所公开的信息一致，如项目名称需要与预审文件封面一致，项目业主必须与相关核准文件载明的项目单位一致，招标人也应该与预审文件封面一致。
建设工程材料招标与施工招标基本相同，只是（ ）有所区别。
- A 评审要素、量化比较的方法
- B 招标程序、量化比较的方法
- C 评审要素、招标程序
- D 招标程序、评标价计算方法
- 参考答案：A
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是材料采购招标方式和资格要求。建设工程材料招标可以采用公开招标或邀请招标的方式。在招标程序上与勘察设计和施工招标基本相同，但在评标的评审要素和量化比较方法上有所不同。
设备采购的评标时，投标前已进口的产品，如有不同的价格条件，以货物到达招标人指定的到货地点为依据进行调整，下列计算式应采用（ ）。
- A 出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+运输、保险费+其他相关费用
- B 销售价（含进口环节税、销售环节增值税）+运输、保险费+其他相关费用
- C CIF价+进口环节税+消费税（如适用）+关境内运输、保险费+其他相关费用
- D 出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+关境外运输、保险费+其他相关费用
- 参考答案：B
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是设备采购的评标。如有不同的价格条件，以货物到达招标人指定的到货地点为依据进行调整：
（1）关境内制造的产品：出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+运输、保险费+其他相关费用。
（2）投标前已进口的产品：销售价（含进口环节税、销售环节增值税）+运输、保险费+其他相关费用。
（3）关境外产品：CIF价+进口环节税+消费税（如适用）+关境内运输、保险费+其他相关费用。（采用CIP、DDP等其他报价方式的，参照此方法计算）。
在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由（ ）。
- A 保管员负责赔偿损失
- B 发包人承担损失责任
- C 承包人负责赔偿损失
- D 发包人与承包人共同承担损失责任
- 参考答案：B
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是施工质量管理。发包人供应的材料未通知承包人验收，入库后发生的损坏丢失由发包人负责。
承包商按投标文件中承诺的数量和型号的施工机械投入到施工中。监理人发现承包商使用的机械影响了工程进度，要求承包商增加。根据《施工合同标准文本》，承包商对此指示（ ）。
- A 可以拒绝执行
- B 应当执行，但可获得费用补偿
- C 应当执行，但可获得费用和利润的补偿
- D 应当执行，不能获得补偿
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是施工质量管理。承包商使用的施工设备影响了工程进度或施工质量时，监理人有权要求承包商增加或更换施工设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包商承担。
在合同履行过程中，由于发包人提供的图纸设计错误，导致承包人施工放线返工，则应（ ）。
- A 仅延长工期，不补偿利润
- B 既不延长工期，也不补偿利润
- C 既补偿承包人费用，又补偿利润
- D 仅补偿利润部分，不补偿费包人费用
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是工程款支付管理。导致承包人增加开支的事件如果属于发包人也无法合理遇见和克服的情况，应补偿费用但不计利润；若属于发包人应予控制而未做好的情况，如因图纸资料错误导致的施工放线返工，则应补偿费用和合理利润。
根据《标准施工合同》，下列属于不可抗力的是（ ）。
- A 政策汇率调整
- B 世界金融危机
- C 突发地震
- D 气温转变
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是不可抗力。不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
根据《标准施工合同》，表明合同终止的行为是（ ）。
- A 竣工验收合格
- B 工程移交
- C 竣工结算
- D 结清单生效
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是缺陷责任期管理。承包人收到发包人最终支付款后结清单生效。结清单生效即表明合同终止，承包人不再拥有索赔的权利。如果发包人未按时支付结清款，承包人仍可就此事项进行索赔。
根据《标准施工合同》，关于承包商违约解除合同后的说法正确的是（ ）。
- A 合同解除后，发包人可派员进驻施工现场，另行委托他人施工
- B 发包人的扣留行为可免除承包人应承担的违约责任
- C 合同解除后，发包人不应暂停对承包人的一切付款
- D 承包人应在解除合同后7天内，依法办理转让手续
- 参考答案：A
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是违约责任。因承包人违约解除合同，发包人的扣留行为不免除承包人应承担的违约责任，合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款并在合同解除后14天内，依法办理转让手续。
设计施工总承包合同模式下，承包人的设计文件提交监理人后，为了不影响后续工作，自监理人收到承包人的设计文件之日起，对承包人的设计文件审查期限不超过（ ）天。
- A 7
- B 14
- C 21
- D 28
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是设计管理。为了不影响后续工作，自监理人收到承包人的设计文件之日起，对承包人的设计文件审查期限不超过21天。
招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起（ ）日之内订立书面合同。
- A 15
- B 21
- C 30
- D 60
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是工程施工招标程序。招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30日之内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
对资格预审申请文件进行初步审查时，出现（ ）项因素不符合审查标准的，就不能通过资格预审。
- A 二
- B 一
- C 四
- D 三
- 参考答案：B
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是资格预审文件的组成。对资格预审申请文件进行初步审查，只要有一项因素不符合审查标准的，就不能通过资格预审。
下列不属于申请人须知总则的是（ ）。
- A 纪律与监督
- B 项目概况
- C 资金来源
- D 招标范围
- 参考答案：A
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是标准资格预审文件的组成。总则，包含项目概况、资金来源和落实情况、招标范围、工作计划和质量要求、申请人资格要求、语言文字以及费用承担等内容。
工程总承包招标文件资料审查不包括对（ ）审查。
- A 近年完成的类似设计施工总承包项目情况表
- B 近年完成的类似施工项目情况表
- C 近年完成的类似工程设计项目
- D 勘察设计文件
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是工程总承包招标程序。适用于进行资格预审的资格审查资料，包括“近年完成的类似设计施工总承包项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件；或“近年完成的类似工程设计项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、发包人出具的证明文件；“近年完成的类似施工项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件。
下列关于进口设备交货类别中买卖双方应承担的风险表述，正确的是（ ）。
- A FOB交货方式下，卖方负责租船订舱
- B CIP意为装运港船上交货，买方负责订立运输合同
- C CIF交货模式下，卖方需要办理货物在运输途中最低险别的海运保险
- D CIF交货模式下，买方承担货物装上船只以前的一切风险及运输途中因遭遇风险所引起的额外费用
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是材料设备采购招投标报价方式。CIF（指定目的港）价，卖方负责办理租船订舱，并承担将货物装上船之前的一切费用，以及海运费和从转运港运至目的港的保险费。
技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物采购的评标，此时应采用（ ）。
- A 最低评标价法
- B 综合评估法
- C 评标价法
- D 合格制法
- 参考答案：A
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是材料采购的评标。最低评标价法既适用于技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物采购的评标，也适用于机组、车辆等大型设备采购的评标。
下列关于勘察人必须具备的条件说法错误的是（ ）。
- A 勘察单位必须具备法人资格
- B 经工商行政管理部门批准后可以承担经营范围以外的合同
- C 建设工程勘察合同必须有工程勘察资质证书、工程勘察收费资格证书
- D 建设工程勘察企业应当按照其拥有的注册资本、专业技术等条件申请资质
- 参考答案：B
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是建设工程勘察合同的内容和合同当事人。建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，并且必须在其核准的经营范围内从事建设活动。
施工过程中发生变更，关于变更管理的说法，正确的是（ ）。
- A 直接指示的变更需征求承包人意见
- B 承包人建议的变更可以以口头形式提交监理人
- C 承包人提出的变更涉及直接变更、建议变更和要求变更三类
- D 与承包人协商后确定的变更属于可能发生的变更
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是变更管理。直接指示的变更属于必须实施的变更，不需征求承包人意见，监理人经过发包人同意后发出变更指示要求承包人完成变更工作。承包人的建议变更均应以书面形式提交监理人。
根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是（ ）。
- A 承包人应按招标文件约定的安全工作内容编制施工安全措施计划
- B 合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担
- C 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿
- D 因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是施工安全管理。选项A，承包人应按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批，按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批；选项BD，合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用已包括在相关工作的合同价格中；因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按商定或确定方式予以补偿。
根据《标准施工总承包招标文件》，建设工程采用设计施工总承包模式的缺点是（ ）。
- A 设计方案最优
- B 减弱发包人对承包人的监督和检查
- C 增加设计变更
- D 增加承包人的索赔
- 参考答案：B
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是设计施工总承包的特点。设计施工总承包合同的缺点：设计不一定是最优方案；减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。
下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件而不属于标准施工合同组成文件的是（ ）。
- A 投标函附录
- B 技术标准和要求
- C 承包人建议书
- D 通用合同条款
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是合同文件。设计施工总承包合同文件：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用条款；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）承包人建议书；
（8）价格清单；
（9）经合同当事人双方确认的其它文件。标准施工合同文件的组成：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；（注意不是招标文件）
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价的工程量清单；
（9）其他合同文件—经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。
施工企业准备以汇票向债权人提供担保。下列关于该担保的说法中，正确的有（ ）。
- A 该担保方式是质押
- B 该担保方式是抵押
- C 施工企业应当将汇票交付债权人
- D 双方应当办理登记
- E 汇票仍由施工企业保管
- 参考答案：A、C
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是担保方式。质押转移占有，且无须办理登记。
设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的有()。
- A 发包人提供的材料、设备不符合要求
- B 监理人的指示延误、错误
- C 发包人要求提前交货
- D 行政审批延误
- E 为他人提供方便
- 参考答案：C、E
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是索赔管理。设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的有为他人提供方便和发包人要求提前交货。
下列施工合同条款中，属于合同法律关系内容的有（）。
- A 发包人名称
- B 承包人名称
- C 发承包项目名称
- D 提供施工场地的约定
- E 工程价款结算的约定
- 参考答案：D、E
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是合同法律关系的构成。合同的法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。
招标公告或投标邀请书应当载明的内容有（）。
- A 招标人名称
- B 招标人地址
- C 招标项目的基本要求
- D 获取招标文件的办法
- E 投标人名称
- 参考答案：A、B、C、D
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是工程勘察设计招标方式。招标公告或投标邀请书应当载明招标人名称和地址、招标项目的基本要求、投标人的资质要求以及获取招标文件的办法等事项。选项E是投标文件中应载明的内容。
根据《设计施工总承包合同》通用条款，发包人对承包人补偿工期的情形有（）。
- A 发包人要求提前交货
- B 缺陷责任期内非承包人原因缺陷的修复
- C 发包人提供的材料、设备延误
- D 异常恶劣的气候条件
- E 发包人违约解除合同
- 参考答案：C、D
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是索赔管理。选项A，发包人要求提前交货只补偿费用；选项B，缺陷责任期内非承包人原因缺陷的修复，可补偿费用和利润；选项E，发包人违约解除合同，可补偿费用和利润。
下列FIDIC标准合同条件，采用总价合同的有（）。
- A 《施工合同条件》
- B 《生产设备和设计—施工合同条件》
- C 《土木工程施工合同条件》
- D 《设计-建造与交钥匙工程合同条件》
- E 《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》
- 参考答案：B、D、E
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是FIDIC系列合同条件简介。《施工合同条件》、《土木工程施工合同条件》采用工程量清单计价。
在AIAC191合同中，附件内容包括（）。
- A 专用条款
- B 通用条款
- C 项目法律描述
- D 业主标准
- E 目标标准修正案
- 参考答案：B、C、D、E
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是IPD合同模式。AIAC191合同包括IPD多方合同标准协议和4个附件（通用条款、项目法律描述、业主标准、目标标准修正案）。
非法人组织也可以成为合同法律关系的主体，主要包括（）。
- A 社会团体
- B 社团法人
- C 合伙企业
- D 个人独资企业
- E 事业单位
- 参考答案：C、D
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是合同法律关系的构成。非法人组织也可以成为合同法律关系的主体，主要包括：个人独资企业、合伙企业、不具有法人资格的专业服务结构等。
关于《标准设计施工总承包招标文件》，标准设计施工总承包招标文件有（）。
- A 招标公告
- B 投标保证金
- C 投标人的资格要求
- D 评标办法
- E 发包人提供的资料
- 参考答案：A、D、E
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是标准设计施工总承包招标文件组成及适用范围。《标准设计施工总承包招标文件》包括封面格式和三卷七章内容，其中，第一卷包括第一章至第四章，涉及招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、合同条款及格式等内容；第二卷由第五章发包人要求和第六章发包人提供的资料组成；第三卷由第七章投标文件格式组成。
下列关于招标公告或投标邀请书的说法中，错误的是（）。
- A 招标公告或投标邀请书分别适用于不同的施工招标方式
- B 招标公告适用于进行资格预审的公开招标
- C 招标公告适用于进行资格后审的邀请招标
- D 投标邀请书适用于进行资格预审的公开招标
- E 投标邀请书适用于进行资格后审的邀请招标
- 参考答案：C、D
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是工程施工招标程序。招标公告或投标邀请书的作用是让潜在投标人获得招标信息，以便进行项目筛选，确定是否参与竞争。招标公告或投标邀请书分别适用于不同的施工招标方式。招标公告适用于进行资格预审的公开招标。投标邀请书适用于进行资格后审的邀请招标。
根据《施工合同标准文本》的规定，监理人依据工程项目的需要和施工现场的实际情况，可以向承包人发出变更通知的情况有（）。
- A 删减部分合同规定工作内容交给其他承包人完成
- B 更改部分工程的位置和尺寸
- C 增加部分合同中约定的工程量
- D 为了协调施工干扰而改变有关工程的施工时间和顺序
- E 要求承包人使用其投标书内没有承诺必须到场的大型施工机械，完成新增加的工程
- 参考答案：B、C、D
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是变更管理。标准施工合同通用条款规定的变更范围包括：
（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；
（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；
（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；
（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；
（5）为完成工程需要追加的额外工作。
工程勘察、设计开标评标的主要环节有（ ）。
- A 接收投标文件
- B 当众开标
- C 组建评标委员会
- D 确定中标人
- E 编制投标文件
- 参考答案：A、B、C、D
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是工程勘察设计的开标。工程勘察、设计开标评标的主要环节有：接收投标文件、当众开标、组建评标委员会、组织评标、确定中标人、发出中标通知书、订立合同。
在勘察设计招标中，有关投标保证金和现场踏勘的说法，不正确的是（ ）。
- A 勘察设计招标应当提交投标保证金
- B 勘察设计招标应当组织现场踏勘
- C 设计投标保证金最高不超过10万元
- D 联合体投标应当由各成员各自提交投标保证金
- E 投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期贷款利息
- 参考答案：A、B、D、E
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是工程勘察设计招标主要工作内容。选项AB，投标保证金及现场踏勘，不是每个项目必须有，取决于招标文件是否要求或规定。选项D，其投标保证金可以由牵头人递交。选项E，是存款利息不是贷款利息。
在材料采购招标中，最低评标价法，是以（ ）作为比较要素，选择总价格最低者中标。
- A 材料设备的报价
- B 交货期
- C 寿命期内所需的燃料消耗费
- D 付款条件
- E 寿命期内的维修费用
- 参考答案：A、B、D
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是材料采购的评标。材料招标的最低评标价法，在投标价之外还需考虑的因素通常包括运输费用、交货期、付款条件、零配件、售后服务、产品性能、生产能力等。不考虑运营期的费用。
下列属于资格预审公告的是（ ）。
- A 项目资金落实情况
- B 项目概况与招标范围
- C 申请人资格要求
- D 资格预审方法
- E 发布公告的媒介
- 参考答案：B、C、D、E
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是标准资格预审文件的组成。资格预审公告包括招标条件、项目概况与招标范围、申请人资格要求、资格预审方法、资格预审文件的获取、资格预审申请文件的递交、发布公告的媒介和联系方式等公告内容。
确定变更价款的原则：确定变更价款时，应维持承包人投标报价单内的竞争性水平，具体原则包括（ ）。
- A 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算，变更合同价款
- B 合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照此价格确定变更价格，变更合同价款
- C 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由发包方提出适当的变更价格，经监理人确认后执行
- D 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由监理人商定或确定变更工作的单价
- E 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由监理人自己确定变更价格并执行。
- 参考答案：A、B、D
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是变更管理。合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；合同中没有适用或类似于变更工程的价格，可按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定变更工作的单价。
在《施工合同条件》模式下，承包商的主要责任和义务包括（ ）。
- A 执行业主委托的施工项目质量、进度、费用、安全、环境等目标监控
- B 提交竣工文件以及操作和维修手册
- C 办理工程保险
- D 提供履约担保证书
- E 承担大部分或全部设计工作
- 参考答案：B、C、D
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是《施工合同条件》中各方责任和义务。承包商的主要责任和义务：应按照合同规定及工程师的指示对工程进行设计、施工和竣工并修补缺陷；为工程的设计、施工、竣工及修补缺陷提供所需的设备、文件、人员、物资和服务；对所有现场作业和施工方法的完备性、稳定性和安全性负责，并保护环境；提供工程执行和竣工所需的各类计划、实施情况、意见和通知；提交竣工文件以及操作和维修手册；办理工程保险；提供履约担保证书；履行承包商日常管理职能等。
按照履行时间的不同，建设工程材料设备采购合同可以分为（ ）。
- A 即时买卖合同
- B 非即时买卖合同
- C 双务合同
- D 有偿合同
- E 诺成合同
- 参考答案：A、B
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是建设工程材料设备采购合同的分类。按照履行时间的不同，建设工程材料设备采购合同可以分为即时买卖合同和非即时买卖合同。
合同评审的主要内容包括（ ）。
- A 合法性、合规性评审
- B 合同实施风险评审
- C 合理性、可行性评审
- D 合同严密性、完整性评审
- E 与产品或过程有关要求的评审
- 参考答案：A、C、D、E
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是合同签订及履行阶段的管理任务和方法。合同评审的主要内容包括：
（1）合法性、合规性评审；
（2）合理性、可行性评审；
（3）合同严密性、完整性评审；
（4）与产品或过程有关要求的评审；
（5）合同风险评估。
使用标准合同示范文本的作用包括（ ）。
- A 确保招标和合同文件中的内容符合法律法规的要求
- B 保证各项内容的完整性和准确性，避免缺项漏项
- C 有助于降低合同价格
- D 有助于提高交易效率，但一定程度上会增加谈判工作的复杂性
- E 有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷
- 参考答案：A、B、E
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是招标采购阶段的管理任务和方法。选项C，可以降低交易成本，不是降低合同价格；选项D，降低合同条款协商和谈判缔约工作的复杂性。
建筑工程一切险加保第三者责任险，应由保险公司承担的保险责任范围包括（ ）。
- A 在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的第三者财产损失
- B 正常水位变化引起第三者财产损失
- C 在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的人身伤亡
- D 被保险人因上诉而支付的诉讼费用
- E 工程所有人签发完工验收证书的工程受到台风的损失
- 参考答案：A、C、D
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是工程建设涉及的主要险种。建筑工程一切险如果加保第三者责任险，保险人负责赔偿的范围：
（1）在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起工地内及邻近地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失；
（2）被保险人因上述原因而支付的诉讼费用以及事先经保险人书面同意而支付的其他费用。
在建设工程中，建设工程一切险的被保险人可以包括（ ）。
- A 业主
- B 总承包商
- C 分包商
- D 业主聘用的监理工程师
- E 设备供应商
- 参考答案：A、B、C、D
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是工程建设涉及的主要险种。被保险人包括业主或工程所有人，承包人或者分包人，技术顾问包括业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问。
根据《招投标法实施条例》，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标；但可以邀请招标的情况有（ ）。
- A 技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制
- B 技术简单、无特殊要求
- C 只有少量潜在投标人可供选择
- D 采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例很小
- E 采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大
- 参考答案：A、C、E
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是工程勘察设计招标方式。根据《招投标法实施条例》，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标；但有下列情形之一的，可以邀请招标：
（1）技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；
（2）采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。
下列内容属于勘察和设计招标项目招标公告或投标邀请书中招标条件的有（ ）。
- A 建设资金来源
- B 备案机关名称及批文名称和编号
- C 项目业主名称
- D 勘察设计服务期限
- E 项目审批和核准
- 参考答案：A、B、C、E
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是招标公告和投标邀请书。勘察和设计招标项目在招标公告或投标邀请书中应列明如下内容，招标条件：包括项目名称、项目业主名称、招标人名称、项目审批、核准、备案机关名称及批文名称和编号、建设资金来源、出资比例、并声明该项目已经具备招标条件及采用的招标方式。选项D为项目概况与招标范围。
投标人须知中的附表格式包括（ ）。
- A 投标函格式
- B 开标记录表格式
- C 问题澄清通知书格式
- D 中标通知书格式
- E 合同协议书格式
- 参考答案：B、C、D
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是工程施工招标程序。附表格式包括四项，开标记录表、问题澄清通知书格式、中标通知书格式和中标结果通知书格式。
建设工程施工招标初步评审过程中，应当否决投标的情形有（ ）。
- A 投标文件中大写金额与小写金额不一致的
- B 投标文件中总价金额与单价金额不一致的
- C 投标人的商务条件超过招标人允许偏离的最大范围的
- D 投标报价低于成本又无法提供说明和证据的
- E 不按评标委员会要求澄清、说明或补正投标文件偏差的
- 参考答案：C、D、E
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是最低评标价法。选项AB，可以经评标委员会修正，投标人予以书面确认的情况。
下列评标专家应当回避评标的是（ ）。
- A 与投标人之一有亲属关系
- B 行政监督部门的人员
- C 曾在其他评标中受过行政处罚的
- D 曾在其他招标中受过刑事处罚的
- E 与投标人之一有朋友关系但不影响客观公正评标的
- 参考答案：A、B、C、D
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是工程施工招标程序。评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或者投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
如果中标人表示不能按招标文件要求提交履约担保的，则（ ）。
- A 视为放弃中标
- B 投标保证金不予退还
- C 给招标人造成的损失超过投标保证金数额的应给予赔偿
- D 为造成损失的，投标保证金应退还
- E 给招标人造成的损失超过投标保证金数额的由招标人承担
- 参考答案：A、B、C
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是工程施工招标程序。中标人不能按招标文件要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
根据《标准施工合同》，属于承包商的项目部人员管理的有（ ）。
- A 质量检查制度
- B 规范施工作业的操作程序
- C 撤换不称职的人员
- D 材料和设备的检验
- E 施工部位的检验
- 参考答案：A、B、C
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是施工质量管理。DE项属于质量检查的内容。
下列有关隐蔽工程与重新检验的说法，正确的有（ ）。
- A 承包人自检合格后书面通知监理人验收
- B 监理人接到承包人的通知后，应在约定的时间与承包人共同检验
- C 若监理人未能按时提出延期检验要求，又未能按时参加验收，承包人可自行检验
- D 若监理人已经在验收合格记录上签字，只有当有确切证据证明工程有问题的情况下才能要求承包人对已隐蔽的工程进行重新检验
- E 重新检验如果不合格，应由承包人承担全部费用，工期不予顺延
- 参考答案：A、B、C、E
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是施工质量管理。选项D，监理人对已覆盖的隐蔽工程部位质量有疑问时，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行。
根据《标准施工合同》，属于发包人责任可以延长合同工期的情形有（ ）。
- A 增加工作内容
- B 提供图纸延误
- C 出现异常恶劣的气候条件
- D 发包人延迟提供建筑材料
- E 现场查勘滞后
- 参考答案：A、B、D
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是索赔管理。选项E，现场查勘滞后属于施工方责任。
根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于竣工验收及竣工后试验的的说法，正确的有（ ）。
- A 承包人应在竣工试验通过后按合同约定进行工程设备试运行
- B 承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人
- C 工程验收合格后，发包人直接向承包人签发工程接收证书
- D 竣工后试验通常在缺陷责任期内工程安全稳定运行一段时间后进行
- E 工程接收证书中注明的实际竣工日期以验收合格的日期为准
- 参考答案：A、B、D
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是竣工验收管理。选项C，经验收合格工程，监理人经发包人同意后向承包人签发工程接收证书；选项E，证书中注明的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准。
根据《标准施工合同》，工程施工中承包人有权获得费用补偿和工期延期，但不能获得合理利润的情形有（ ）。
- A 发现文物的处理
- B 不利物质条件
- C 发包人原因无法按时复工
- D 隐蔽工程重新检验质量合格
- E 法规变化引起的价格调整
- 参考答案：A、B
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是索赔管理。选项CD，可以索赔利润；选项E，可以索赔费用。
材料采购合同协议书中载明的签约合同价应包括（ ）。
- A 卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出
- B 买方履行义务的一切成本、费用和支出
- C 卖方的合理利润
- D 材料提前交付的保管费
- E 双方约定的违约金
- 参考答案：A、C
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是合同价格与支付（材料采购合同）。材料采购合同协议书中载明的签约合同价应包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。
根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，发包人应投保的保险有（ ）。
- A 职业责任险
- B 现场人员工伤保险
- C 第三者责任险
- D 设计和工程保险
- E 现场人员意外伤害保险
- 参考答案：B、E
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是保险责任。发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求监理人也进行此项保险。
卖方按合同约定交付全部合同设备后，应当同时提交的其他资料包括（ ）。
- A 卖方出具的交货清单正本一份
- B 买方签署的收货清单正本一份
- C 制造商出具的出厂质量合格证正本一份
- D 合同价格100%金额的增值税发票正本一份
- E 设备材料的组成清单
- 参考答案：A、B、C、D
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是合同价格与支付（设备采购合同）。卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的60%:
（1）卖方出具的交货清单正本一份；
（2）买方签署的收货清单正本一份；
（3）制造商出具的出厂质量合格证正本一份；
（4）合同价格100%金额的增值税发票正本一份。
采用FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》，合同文件的组成部分包括（ ）。
- A 合同协议书
- B 专用合同条件
- C 通用合同条件
- D 业主要求
- E 承包商建议
- 参考答案：A、B、C、D
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》典型条款分析。银皮书合同文件的组成及其优先次序是：
（1）合同协议书；
（2）专用合同条件；
（3）通用合同条件；
（4）业主要求；
（5）明细表；
（6）投标书；
（7）联合体保证（如投标人为联合体）；
（8）其他组成合同的文件。
设备采购合同履行中，合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担（ ）等违约责任。
- A 继续履行
- B 终止合同
- C 采取修理、更换、退货等补救措施
- D 赔偿损失
- E 刑事责任
- 参考答案：A、C、D
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是违约责任（设备采购合同）。合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。
ECC合同的内容组成中，核心条款包括的内容有（ ）。
- A 承包商的主要责任
- B 工期
- C 测试和缺陷
- D 保留金
- E 付款
- 参考答案：A、B、C、E
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是ECC合同的内容组成。核心条款是施工合同的主要共性条款，包括总则；承包商的主要责任；工期；测试和缺陷；付款；补偿事件；所有权；风险和保险；争端和合同终止等9条，构成了施工合同的基本构架，适用于施工承包、设计施工总承包和交钥匙工程承包等不同模式。
根据美国建筑师协会（AIA）的定义，IPD是一种将（ ）集成为一个过程的项目交付模式。
- A 人力资源
- B 企业管理系统
- C 工程系统
- D 业务架构
- E 实践经验
- 参考答案：A、C、D、E
- 您的答案：
参考解析：
本题考查的是IPD合同模式。根据美国建筑师协会（AIA）的定义，IPD是一种将人力资源、工程系统、业务架构和实践经验集成为一个过程的项目交付模式。
