问答题 (一共12题,共12分)

1.

某工程两个设计方案,投资、收益明细表见表2—5—1(期初一次性投资,当年即产生效益),行业基准收益率为10%。

问题:

1.采用财务净现值法优选方案。

2.分析优选方案的投资额(变动±10%)、经营成本(变动±10%)变化对所选方案财务净现值的影响,并计算敏感度系数。

2.

某工程有一条长为1700m的引水圆形隧洞,隧洞的开挖直径为7m,允许平均超挖10cm,回车洞及避炮洞(其洞径及施工方法与主洞相同)等施工附加量占设计开挖量的5%。同时设一条长100m的施工支洞,岩石级别均为X级。

(1)施工支洞布置示意图见图3-1。

(2)通风机调整系数(假定值)见表3-1。

(3)平洞石方开挖(二臂液压凿岩台)定额消耗量和相关材料价格(除税)、施工机械台时

费定额见表3-2、表3-3、表3-4。

(4)平洞石方开挖工程量清单项目编码为500102007×××。

【问题】

1.计算通风机定额综合调整系数。

2.编制二臂液压凿岩台平洞石方开挖单价。

3.编制石方开挖分类分项工程量清单。

3.

2018年10月8日某省A水利投资公司就一水利建设项目进行公开招标,B水利工程公司与其他三家水利总承包企业参加了投标,B水利工程公司中标。2018年11月16日,A水利投资公司向B水利工程公司发出了中标通知书,中标价格8000万元人民币,要求12月25日签订工程承包合同,12月28日开工。中标通知书发出后,B水利工程公司按A水利投资公司的要求提出,为抓紧工期,应该先做好施工准备,后签工程合同。A水利投资公司同意了这个意见。之后,B水利工程公司进入了施工现场,平整了场地,将水上打桩桩架运入现场,并配合A水利投资公司在12月28日打了若干根桩,完成开工仪式。

工程开工后,双方正式了签订承包合同,但此后不久便发生了合同争议。A水利投资公司要求B水利工程公司将土方工程分包给C公司,而B水利工程公司以招标文件没有要求必须分包而拒绝。2019年3月1日,A水利投资公司明确函告B水利工程公司:将“另行落实施工队伍。”于是,B水利工程公司只得诉至工程所在地中级人民法院。在法庭上B水利工程公司指出,A水利投资公司既已发出中标通知书,就表明招投标过程中的要约已经承诺,按《招标投标法》规定,签订工程承包合同是A水利投资公司的法定义务。因此,B水利工程公司要求A水利投资公司继续履行合同,并赔偿损失560万元。A水利投资公司辩称:虽然已发了中标通知书,但这个文件并无合同效力,且双方尚未签订合同,不存在合同上的权利义务关系,A水利投资公司有权另行确定合同相对人。

问题:

1.投标行为的法律性质是什么为什么

2.发出中标通知书这一行为的法律性质是什么为什么

3.中标通知书中约定签订合同的日期是否有不妥,为什么

4.

隶属水利局下的某区水文总站(以下称“采购人”)已按计划,于2016年在某区新建了一座水文站。在工程竣工验收后,根据“三年环保行动计划”的有关精神,为进一步提升水质监测预警能力,决定利用中央专项环保资金进行新型特种水质监测设备的临时采购,采购合同估算价150万元。由于该新型设备不在当地的集中采购目录中,货物类的采购限额标准为50万元,政府采购货物项目公开招标数额标准为400万元,2018年11月采购人委托某招标代理机构依照竞争性磋商形式进行采购。期间共有五家供应商参加了本项目的竞争性磋商。按照规定完成了评审工作,并依次推荐了A、B、C三家供应商为第一、第二、第三成交供应商,采购人根据规定,确定了A供应商为成交供应商。在成交公告发布期间,B供应商按照质疑的有关规定,向招标代理机构提出质疑,称A供应商生产的设备有两个关键技术参数不满足采购文件要求。经与采购人研究决定,招标代理机构组织了原竞争性磋商小组进行了重新评审,并由原竞争性磋商小组就这两个技术参数向A供应商提出了书面澄清的要求。A供应商及时提交了澄清说明,强调了该公司生产技术水平完全可以生产出满足采购(招标)文件各项技术要求的设备,但未提供相关证明材料。原竞争性磋商小组重新评审后,认为A供应商投标未实质性响应采购文件要求,判定应否决A供应商的投标,并重新依次推荐了B、C、D三家供应商为第一、第二、第三成交供应商。随后,采购人确定排名第一的B供应商为成交供应商。

随后,A供应商向区财政局进行了投诉,再次重申其投标文件完全符合要求,招标代理机构组织重新评审并无任何法律依据,要求恢复其成交供应商资格。区财政局于2019年1月作出处理决定,驳回投诉。A供应商不服,随即向市财政局申请行政复议。2019年2月,市财政局做出行政复议决定,维持了区财政局的决定。A供应商表示不服处理结果,准备在规定的期间内,向人民法院提起诉讼。

问题:

1.本次采购活动是否适用《政府采购法》,并请说明理由

2.根据组织实施主体的不同,政府采购分为哪几种形式本项目除了委托招标代理机构实施采购外,采购人是否可以自行采购

3.招标代理机构组织重新评审是否妥当对于招标或竞争性磋商项目,请列举出可以重新评审的情形。

4.请指出重新评审和复核两者最明显的区别。

5.根据《行政诉讼法》规定,A供应商如果要向人民法院提起诉讼,谁将作为被告

简述理由。

5.

西部某城市的某水库工程依据《水利水电标准施工招标文件》通过公开招标确定了施工单位。施工进度计划已经达成一致意见。合同规定由于发包人责任造成施工窝工时,窝工费用按原人工费、机械台班费60%计算。

在专用条款中明确6级以上大风、大雨(80mm/d)、大雪、地震等自然灾害按不可抗力因素处理。监理人在收到索赔报告之日起28天内予以确认,监理人无正当理由不确认时,自索赔报告送达之日起28天后视为索赔已经被确认。

在施工过程中出现下列事件:

事件1:因发包人不能及时提供图纸,使工期延误20天,10人窝工;因施工机械故障,使工期延误10天,5人窝工;因发包人供电故障,使工期延误2天,20人窝工;因下大雨(90mm/d),工期延误3天,20人窝工。根据双方商定,人工费定额为32元/工日,机械台班费为2000元/台班。

事件2:该工程工程量清单中的“模板”工作项目为一项3500m2的混凝土模板支撑工作。承包商在其中投标报价书中指明,计划用工2100小时,每小时工资30.0元。合同规定模板材料(木材)由业主供应,但在施工过程中,由于业主供应木材不及时,影响了承包商支模工作效率,完成3500m2的支模工作实际用工2650个工时,加班工资实际按照50元/h支出,工期没有造成拖延。

事件3:承包商发现原来的基础工程支护方案过于简单,提出变更施工方案。新的施工方案造成基础工程造价的大幅度增加;施工过程中,由于发生洪涝灾害,工期发生拖延2个月。复工后,由于水灾影响,人工工资普遍上涨,建材价格涨幅也比较大;业主对灾后的市场形势错误估计,拖欠了承包商1个月的工程款。用电话通知的方式,通知承包商暂停施工1个月;承包商复工后,由于建设项目都处于复工的状态,一度造成建筑材料和人工的短缺。承包商所需要的资源量不能得到保证,工期拖延20天;承包商的施工设备受暴雨的影响,设备出现前所未有的故障,承包商被迫停工进行设备维修。因此,承包商就所发生的设计变更、材料和人工费涨价、洪涝灾害、拖欠工程款、设备检修造成的停工等一系列事件,向业主索赔工期和费用。

问题:

1.事件1中,承包人向发包人提出的工期补偿和费用补偿是多少如果监理人未在收到承包人索赔申请报告后28天内给予答复意见或确认,工期延长多少天结算费用补偿为多少

2.事件2中,承包商向发包人提出的施工索赔报告应包括哪些赔偿内容试通过对该承包施工项目的计划成本、实际成本的分析计算,确定承包商应该得到多少赔偿款额

3.事件3中,业主电话通知变更是否适当承包商提出的索赔要求是否合理

6.

西部某河流上游新建一水库枢纽工程,发包人依据《水利水电标准施工招标文件》与承包人签订了施工合同。在溢洪道工程施工前,承包人拟对闸墩组织流水作业,经监理工程师批准的网络进度计划见图5—9—1。

施工过程中发生以下事件:

事件1:由于生产工人偏少,第2施工段模板制安用时15天完成。

事件2:因钢筋绑扎不满足建筑施工技术规范要求,第1施工段钢筋绑扎返工,耗时5天,增加费用2万元。

事件3:翼墙底板施工中,为加快工程进度,施工单位自行将垫层和底板同时浇筑,并将垫层混凝土强度提高到与底板相同。监理机构发现该问题后,发出监理指示要求整改。

问题:

1.计算该网络计划的时间参数,并指出网络进度计划的工期和关键线路。

2.分别分析事件1、事件2对闸墩混凝土工程计划工期有何影响实际工期是多少指出承包人可以索赔的工期和费用。

3.根据事件3,指出承包人做法的不妥之处,并简要说明理由。该事件若要进行变更,应履行什么程序

4.不可抗力造成损害的责任分担原则是什么

7.

中部某市为加强生态文明建设,改善流域生态环境,提升当地水生态文明水平,提升城市防洪能力,拟对流域水系进行综合治理,工程任务以河湖整治为主。该河湖整治工程为大(2)型工程,目前正处于初步设计阶段,初步设计概算部分成果见表1—1—1。

(1)除以上所列各项目外,房屋建筑工程需增列:①值班宿舍及文化福利建筑投资按主体建筑工程投资的0.4%计算;②室外工程按房屋建筑工程投资(不含室外工程本身)的15%~20%计算,本工程取上限。

(2)独立费用所包含内容及计算方法如下。

1)建设管理费。建设管理费费率表见表1—1—2。

简化计算公式为:一至四部分建安工作量×该档费率+辅助参数。

2)工程建设监理费。工程建设监理费采用的计算公式为

工程建设监理费=监理费收费基价×专业调整系数×复杂程度调整系数×附加调整系数 本工程专业调整系数为0.9,复杂程度调整系数为0.85,附加调整系数为1.0。

监理费收费基价见表1—1—3。

3)联合试运转费。本工程不计。

4)生产准备费。生产准备费包含的各项费用计算方法如下:

a.生产及管理单位提前进厂费。枢纽工程按一至四部分建安工作量的0.15%~0.35%计算,大(1)型工程取小值,大(2)型工程取大值;引水工程视工程规模参照枢纽工程计算;河道工程、除险加固工程、田间工程原则上不计此项费用,若工程含有新建大型泵站、泄洪闸、船闸等建筑物时,按建筑物投资额参照枢纽工程计算。

b.生产职工培训费。按一至四部分建安工作量的0.35%~0.55%计算,枢纽工程、引水工程取中上限,河道工程取下限。

c.管理用具购置费。枢纽工程按一至四部分建安工作量的0.04%~0.06%计算,大(1)型工程取小值,大(2)型工程取大值;引水工程按一至四部分建安工作量的0.03%计算;河道工程按一至四部分建安工作量的0.02%计算。

d.备品备件购置费。按设备费的0.4%~0.6%计算,本工程取上限。

e.工器具及生产家具购置费。按设备费的0.1%~0.2%计算,本工程取上限。

5)科研勘察设计费。工程科学研究试验费按一至四部分建安工作量的0.3%计算,工程勘察设计费为870.63万元。

6)其他费用。仅计列工程保险费,按一至四部分投资的0.5%计算。

(3)建设征地移民补偿静态投资为4205.47万元,环境保护工程静态投资为258.14万元,水土保持工程静态投资为278.47万元。

(4)价差预备费不计,基本预备费根据工程规模、施工年限和地质条件等不同情况,按工程一至五部分投资合计的百分率计算。初步设计阶段为5%~8%,本工程取下限。

问题:

1.简述建筑工程中房屋建筑工程投资的组成部分。

2.根据上述资料,完成工程部分总概算表,见表1—1—4。

3.完成工程概算总表,见表1—1—5。

以上计算结果均保留两位小数。

8.

中部某市为提升城市防洪能力,改善流域生态环境,拟对当前水系进行综合治理,工程任务以堤防加固为主,兼顾河道整治。

该工程位于汉江某二级支流上,目前正处于初步设计阶段。其建筑工程包括堤防加固工程、河道整治工程、房屋建筑工程和其他建筑工程。

已知:

(1)堤防工程4204.64万元,河道整治工程1055.89万元,导流工程150万元,施工交通工程132万元,辅助生产厂房、仓库和办公用房100万元,交通工程中对外公路工程86万元、运行管理维护道路工程120万元,供电设施工程89万元,施工供电工程54万元,施工房屋建筑工程92万元,其他施工临时工程30.38万元,机电设备及安装工程11.85万元,金属结构设备及安装工程58.31万元,独立费用764.73万元,基本预备费为工程一至五部分投资合计的5%,价差预备费不计。

(2)值班宿舍及文化福利建筑工程投资按主体建筑工程投资百分率计算:

1)枢纽工程:

投资≤50000万元时,取1.0%~1.5%;

50000万元<投资≤100000万元时,取0.8%~1.0%;

投资>100000万元时,取0.5%~0.8%。

2)引水工程:取0.4%~0.6%。

3)河道工程:取0.4%。

(3)室外工程按房屋建筑工程投资(不含室外工程本身)的15%~20%计算,本工程取下限。

(4)其他建筑工程投资按照主体建筑工程的3%计算。

(5)建设征地移民补偿静态投资890.96万元,环境保护工程静态投资145.84万元,水土保持工程静态投资167.02万元。

问题:

1.计算房屋建筑工程投资。

2.计算建筑工程投资。

3.计算工程部分静态投资。

4.计算静态总投资。

以上计算结果均保留两位小数。

9.

某水利枢纽项目,开发目标为防洪、发电、灌溉、供水。总投资95亿元,水库总库

溉工程,计划灌溉面积220万亩,按影子价格调整后投资29600万元,按财务价格投资29000万元,运行中政府补贴每年500万元,运行期每年利息支出20万元,灌溉工程的年运行费276万元,效益见表2—3—1。社会折现率is=12%,行业基准收益率ic=8%。计算期按建设期1年,运行期10年。

问题:

1.计算该灌溉工程财务净现值,并判断财务评价是否可行。

2.计算该灌溉工程经济净现值,并判断国民经济评价是否可行。

10.

某引水隧洞长度为437m,设计断面为直径4m的圆形,目前开展初步设计概算编制。隧洞开挖断面为圆形,衬砌厚度50cm,见图3—1—1。假设施工超挖为18cm,不考虑施工附加量及运输操作损耗。衬砌混凝土的配合比资料见表3—1—1。

试求出:

1.设计开挖量和混凝土衬砌量。

2.预计的开挖出渣量。

3.假设综合损耗率为5%,则该隧洞混凝土衬砌工作应准备多少水泥(t)、卵石(m3)、砂(m3)

所有计算结果保留两位小数。

11.

2017年,某供水公司投资一供水水源项目。为了避免售水的市场风险,供水公司在2017年2月15日与企业甲依照法定程序以价格0.35元/m3依法签订了供水合同。考虑到该供水工程建设难度较大,合同约定:若供水工程建成,则供水公司应按照合同约定价格给企业甲供水;若供水工程项目取消,则所签合同不发生任何效力。项目建设过程不涉及供水线路改造。

2018年6月15日,供水水源项目建成并投入运行。供水公司考虑到供水市场水资源紧缺现象,以及与甲企业签订的供水单价过低,于2018年5月31日以0.5元/m3的价格将水全部售于乙企业。签订合同时,企业乙并不知道供水公司已与企业甲签订了供水合同。

问题:

1.根据合同法的有关规定,供水公司与企业甲签订的合同属于哪种合同生效的情形

2.供水公司供水工程完工后,企业甲要求供水,供水公司的解释是,在供水工程完工前,与企业甲所签供水合同并未生效,因此,供水公司不受此约束,将水以更高的价格售于企业乙是合情合理的,试根据《合同法》的有关规定,说明供水公司的说法是否正确

3.若企业甲坚持要求供水的主张,可考虑哪种争议解决方式法院是否应予以支持企业甲的诉讼

4.若供水公司供水给企业甲,应向企业乙承担什么责任

12.

中部某城市新建一泵站工程,发包人采用工程量清单招标确定中标人,并与承包人依据《水利水电标准施工招标文件》签订了施工承包合同,合同工期5个月。

承包费用部分数据如表5—4—1所示。

(1)承包商报价管理费率取10%(以人工费、材料费、机械费之和为基数),利润率取5%(以人工费、材料费、机械费和管理费之和为基数)。

(2)间接费综合费率5%(以分部分项工程项目费、措施项目费、其他项目费之和为基数),增值税率9%。

合同规定:

(1)工程预付款为合同价的10%,工程开工前由发包人一次性付清。

(2)保留金从第一个月开始,在给承包商的月进度付款中按5%的比例扣留(计算额度不包括预付款和价格调整金额),总额达到合同总价的3%为止。

(3)物价调整采用调价公式法。

(4)工程预付款扣回采用公式:

其中:F1=20%,F2=90%。

(5)材料预付款按发票值的90%支付,从付款的下个月开始扣还,平均6个月扣完。

(6)月支付的最低限额为200万元。

工程进展到2018年10月底时的情况是:

(1)到2018年9月底为止,累计完成合同金额3900万元,已扣回工程预付款累计300万元,已扣回保留金累计195万元。

(2)10月完成工程量价款,按工程量清单中单价计,金额为600万元。

(3)10月承包商购材料发票值为30万元。

(4)10月完成工程变更金额为20万元(采用工程量清单中与此工程变更相同项目的单价计算的)。

(5)10月各参加调价的因素,除了人工费的价格指数增长了20%外,其余的都未发生变化,人工费占调价部分的40%,定值权重为0.2。

(6)因设计变更导致施工难度增加,使承包方增加材料消耗6000元,功效降低损失1万元,承包方提出索赔,经审核该索赔成立。

(7)10月完成计日工费5万元。

(8)从开工到本月初未支付任何材料预付款。

问题:

1.工程签约合同价是多少工程预付款和质量保证金额度分别是多少

2.2018年10月监理工程师是否应签发支付证书

3.工程竣工结算的程序是什么