某施工单位（总承包方）通过招投标程序中标了由某民营企业（发包方）投资建设的某商业中心工程的施工项目。该工程地下二层，地上五层，建筑面积27000m2，合同价款8590万元，合同工期400日历天。施工合同中，索赔程序特别约定：索赔事件发生后14天内，总承包方必须提出索赔意向书，并在索赔事件结束后28天内报送索赔申请书和相关资料，逾期提出视为放弃索赔权。招标文件和合同中还约定承包方需垫资施工至地下室结构完成，其后按月计量支付进度款，前期垫资款待主体结构封顶后付清，但未约定垫资利息；合同争议条款约定合同所有争议提交北京仲裁委员会仲裁。
施工中发生如下事件：
事件一：总承包方将土方工程分包给不具备相应施工资质的某个体运输户。基槽验收合格后，个体运输户未拿到工程款，为此将总承包方诉至法院，要求清偿债务。总承包方认为该土方工程属违法分包，合同无效，拒绝付款。
事件二：在进行首层顶板的模板（架）施工时，发包方指令将首层以上各层标高由4.50m调到4.80m，但未提供经审图机构签章的设计变更图纸。总承包方即以变更指令不合法为由暂停施工，总承包方停窝工每天损失4万元。发包方在停工30天后办齐了变更审批手续，工程随即复工。5个月后，工程完工。在工程竣工结算时，总承包方提出了索赔申请书和相关资料，要求赔偿经济损失120万元。发包方以总承包方擅自停工构成违约为由，拒绝索赔签认。
工程竣工后，因发包方与总承包方在工程结算、垫资利息、停窝工损失等方面争议较大，总承包方向工程所在地人民法院提起诉讼。
【问题】
1.该工程的垫资条款是否有效？总承包方主张垫资利息是否能得到支持？分别说明理由。
2.在事件一中，个体运输户要求总承包方支付工程款是否合法？说明理由。
3.在事件二中，总承包方暂停施工是否合法？要求索赔是否合理？分别说明理由。
4.工程所在地人民法院对本工程总承包合同纠纷是否有管辖权？说明理由。
正确答案及解析
正确答案
解析
1.该工程的垫资条款无效。
理由是：不允许垫资。
总承包方主张垫资利息不能得到支持（或无效）。
理由：合同中未约定垫资利息。按照相关司法解释的规定，或当事人对垫资利息没有约定的，承包人请求支付利息的，不予支持。
2.个体运输户要求总承包方支付工程款：合法。
理由：土方工程分包行为虽然无效，但已验收合格，按照相关司法解释的规定，施工合同无效但工程竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持（或支付）。
3.总承包方暂停施工：合法。
理由：根据相关法律规定，施工图设计文件未经审查批准（或未提供审图机构签章的设计变更图纸）不得使用。
总包要求索赔：不合理。
理由：总承包方是在工程竣工验收后的结算阶段才提出索赔，按照合同约定，超过索赔事件结束28天（或逾期）后提出索赔的，视为放弃索赔权。
4.无管辖权。因为合同争议条款约定合同所有争议提交北京仲裁委员会仲裁，排除了法院的管辖。
你可能感兴趣的试题
按照《建筑法》的规定，可以自愿投保的险种有（）。
-
- A.机动车辆商业保险
- B.建筑工程一切险
- C.建筑职工工伤保险
- D.安装工程一切险
- E.建筑意外伤害险
- 查看答案
下列关于保险索赔的说法中，正确的是（）。
-
- A.投保人进行保险索赔必须提供必要有效的证明
- B.投保人知道保险事故发生后，应当及时通知保险人
- C.保险单上载明的保险财产全部损失，应当按照全损进行保险索赔
- D.保险单上载明的保险财产部分损坏，但已无法修理，只能按照部分损坏进行索赔
- E.如果工程项目同时由多家保险公司承保，则应当平均分配索赔比例
- 查看答案
某住宅工程，建筑工程一切险的被保险人具体包括（）。
-
- A.监理工程师
- B.路人
- C.钢筋工
- D.待入住人
- E.登高架设工
- 查看答案
保险事故发生后，依照保险合同请求保险人赔偿或者给付保险金时，投保人、被保险人或者受益人应当向保险人提供其所能提供的资料有（）。
-
- A.保险单
- B.出险报告
- C.损失清单
- D.施救措施
- E.出险原因
- 查看答案
保险合同的当事人包括（）。
-
- A.投保人
- B.保证人
- C.保险人
- D.被保险人
- E.受益人
- 查看答案