下列事项中，不能成为施工单位索赔理由的是（ ）。
- A.施工图纸未及时提供
- B.施工场地未能实现“四通一平”
- C.施工设备未能按时到位
- D.井筒检查孔未完成
正确答案及解析
正确答案
解析
矿业工程施工中，引起施工索赔的原因包括：
(1)业主违约，证件不足，手续不全。项目缺少采矿许可证、开工许可证等证件，不让进场或施工半途被勒令停工。没有办妥土地征用、房屋拆迁、青苗赔偿等手续，没有协调好周围居民关系，进场或施工受到周围居民干扰影响。
(2)施工准备不足。技术准备不足，施工图纸不能及时提供，延误施工。施工场地未实现“四通一平”，拖延工程进展。未获得必要的地质或水文资料，井筒检查孔未完成。不能按合同规定支付工程款项。
(3)业主不当行为。业主利益要求改变，不合理的干预，使承包商发生施工困难，延误交工。监理工程师工作失误，工作不到位，对承包商进行不合理干预，造成承包商损失。
(4)设计变更。因为地质条件或业主原因提出的设计变更，造成工作量和工期的增减。
例如，业主甚至可以因为地质储量不足的原因，改大型矿井为较小型的矿井。
(5)施工方案或技术措施改变。由于地质条件或工程水文条件变化，超出业主提供的相关资料范围，需要对原施工方案或技术措施的改变。此外还有施工难度或施工复杂性增加。
(6)加快施工。矿业工程施工中经常出现加快施工的要求。有两种加快施工进度的情况：一种是工程师的“赶工”指令；一种是因为可原谅延误但未得到(同意)工期补偿时承包商的“赶工”。由于这两种“赶工”都是正当的行为，因此，为赶工而增加的投入应予以补偿。
(7)隐蔽工程检查。矿业工程施工的许多工作过程是从揭开岩土地层开始，以覆盖构筑物(或构筑在岩土地层中)结束，于是构筑物的主体被隐蔽在背后，即为隐蔽工程。当项目发生质量问题或有其他情况时，会引起对隐蔽工程质量的重新检查问题。如果重新对隐蔽工程的质量检查是合格的，则承包商可以对此进行索赔的。
(8)不可抗力。不可抗力的损失索赔应根据具体情况确定。不可抗力事件的风险损失的处理应在合同中进行约定，一般当风险超过合同约定的程度，可以列入不可抗力的损失处理范畴，包括自然灾害、战争、社会动乱、材料价格或工资的大幅度上涨，以及一些法律、法规、规章的变动影响。
答案C施工设备未能按时到位属于施工单位施工组织不利，不能进行索赔。
你可能感兴趣的试题
根据《招标投标法实施条例》，视为投标人相互串通投标的情形有（ ）。
-
- A.投标人之间协商投标报价
- B.不同投标人委托同一单位办理投标事宜
- C.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出
- D.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人
- E.投标人之间约定中标人
- 查看答案
某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该（ ）作为结算工程款的依据。
-
- A.双方达成的补充协议
- B.双方签订的备案合同
- C.类似项目的结算价格
- D.市场的平均价格
- 查看答案
建筑安装工程费用项目组成中，暂列金额主要用于（ ）。
-
- A.施工合同签订时尚未确定的材料设备采购费用
- B.施工图纸以外的零星项目所需的费用
- C.隐藏工程二次检验的费用
- D.施工中可能发生的工程变更价款调整的费用
- E.项目施工现场签证确认的费用
- 查看答案
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法规，对必须招标的项目，招标人行为符合要求的是（ ）。
-
- A.就同一招标项目向潜在投标人提供有差别的项目信息
- B.委托两家招标代理机构，设置两处报名点接受投标人报名
- C.以特定行业的业绩、奖项作为加分条件
- D.限定或者指定特定的品牌
- 查看答案
关于施工图预算和施工预算的说法，错误的是( )。
-
- A.施工预算的材料消耗量一般低于施工图预算的材料消耗量
- B.施工预算是施工企业内部管理的一种文件，与建设单位无直接关系
- C.施工预算的用工量一般比施工图预算的用工量低
- D.施工图预算中的脚手架是根据施工方案确定的搭设方式和材料计算的
- 查看答案