某港码头的引桥工程,合同价款总计 2000 万元,工程总工期为 12 个月,工程施工过程中,因波浪折射问题,影响港内泊稳条件,业主决定修改设计,由此增加了额外的工程量 100 万元,由于工程量的增加,承包商按原合同规定的延长
了工程竣工时间,承包商实际上工期处长了 1 月。问题:
1.就题意所述,承包商是否可以提出工期索赔?说明理由。
2.承包商提出工期索赔一个月,可否?为什么?
3.工期索赔的程序如何?
正确答案及解析
正确答案
解析
1.承包商可以提出工期索赔。因为工期的延误不是由于承包商的原因和责
任所引起的,而是业主因波浪折射影响港内泊稳条件而提出修改设计导致额外工程量的增加。而港内泊稳条件恶化也应是设计的原因,也非施工单位所造成。
2.承包商可提出的工期索赔的计算:
T=(设计变更新增工程量/原合同总价款)×原合同工期
=(100 万/2000 万)×12 个月=0.6 个月
承包商实际工期延长了 1 个月,但可以提出索赔的工期只有 0.6 个月。
你可能感兴趣的试题
根据《招标投标法实施条例》,视为投标人相互串通投标的情形有( )。
-
- A.投标人之间协商投标报价
- B.不同投标人委托同一单位办理投标事宜
- C.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出
- D.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人
- E.投标人之间约定中标人
- 查看答案
某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时,双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷,遂诉至法院。法院此时应该( )作为结算工程款的依据。
-
- A.双方达成的补充协议
- B.双方签订的备案合同
- C.类似项目的结算价格
- D.市场的平均价格
- 查看答案
建筑安装工程费用项目组成中,暂列金额主要用于( )。
-
- A.施工合同签订时尚未确定的材料设备采购费用
- B.施工图纸以外的零星项目所需的费用
- C.隐藏工程二次检验的费用
- D.施工中可能发生的工程变更价款调整的费用
- E.项目施工现场签证确认的费用
- 查看答案
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法规,对必须招标的项目,招标人行为符合要求的是( )。
-
- A.就同一招标项目向潜在投标人提供有差别的项目信息
- B.委托两家招标代理机构,设置两处报名点接受投标人报名
- C.以特定行业的业绩、奖项作为加分条件
- D.限定或者指定特定的品牌
- 查看答案
关于施工图预算和施工预算的说法,错误的是( )。
-
- A.施工预算的材料消耗量一般低于施工图预算的材料消耗量
- B.施工预算是施工企业内部管理的一种文件,与建设单位无直接关系
- C.施工预算的用工量一般比施工图预算的用工量低
- D.施工图预算中的脚手架是根据施工方案确定的搭设方式和材料计算的
- 查看答案