某中型水库除险加固工程主要建设内容有：砌石护坡拆除、砌石护坡重建、土方填筑（坝体加高培厚）、深层搅拌桩渗墙、坝顶沥青道路、混凝土防浪墙和管理房等。计划工期9个月（每月按30d计）。合同约定：（1）合同中关键工作的结算工程量超过原招标工程量15％的部分所造成的延期由发包人承担责任；（2）工期提前的奖励标准为10000元／d，逾期完工违约金为10000元／d。
施工过程中发生了如下事件：
事件1：为满足工期要求，采取分段流水作业，其逻辑关系见表4-12。
项目部技术人员编制的初始网络计划如图4-22所示。
项目部在审核初始网络计划时，发现逻辑关系有错并将其改正。
事件2：项目部在开工后第85天末组织进度检查，F、H、E、J工作累计完成工程量分别为400m3、600m3、20000m3、125m3（假定工作均衡施工）。
事件3：由于设计变更，K工作的实际完成时间为33d，K工作的结算工程量为292m3。
除发生上述事件外，施工中其他工作均按计划进行。
【问题】
1．指出事件1中初始网络计划逻辑关系的错误之处。
2．依据正确的网络计划，确定计划工期（含施工准备）和关键线路。
3．根据事件2的结果，说明进度检查时F、H、E、J工作的逻辑状况（按“……工作已完成……天工程量”的方式陈述）。指出哪些工作的延误对工期有影响及影响天数。
4．事件3中，施工单位是否有权提出延长工期的要求?说明理由。
5．综合上述事件，该工程实际工期是多少天?承包人可因工期提前得到奖励或逾期完工支付违约金为多少?
正确答案及解析
正确答案
解析
[答案]
1．事件1中初始网络计划逻辑关系的错误之处：
（1）E工作的紧前工作只有C工作。E工作的紧前工作应为C、D工作。
（2）在节点④、⑤之间缺少一项虚工作。或E工作与C、D工作之间存在逻辑关系。
2．计划工期为270d。
关键线路：A→B→D→H→I→K→L→M。
3．F工作已完成4d工程量，H工作已完成8d工程量，E工作已完成10d工程量，J工作已完成25d工程量。H、J工作拖延对工期有影响。H工作延误影响工期3d，J工作延误影响工期5d。
4．事件3中，施工单位有权提出延长工期的要求。
理由：依据合同，承包人对K工作结算工程量超过276m3（240×115％）部分所造成的工程延误可以提出延期要求，可提出2d的延期要求。
5．该工程的实际工期=270+5+3=278d。
因逾期完工支付的违约金=10000×（278-270-2）=60000元。
包含此试题的试卷
你可能感兴趣的试题
根据《招标投标法实施条例》，视为投标人相互串通投标的情形有（ ）。
-
- A.投标人之间协商投标报价
- B.不同投标人委托同一单位办理投标事宜
- C.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出
- D.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人
- E.投标人之间约定中标人
- 查看答案
某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该（ ）作为结算工程款的依据。
-
- A.双方达成的补充协议
- B.双方签订的备案合同
- C.类似项目的结算价格
- D.市场的平均价格
- 查看答案
建筑安装工程费用项目组成中，暂列金额主要用于（ ）。
-
- A.施工合同签订时尚未确定的材料设备采购费用
- B.施工图纸以外的零星项目所需的费用
- C.隐藏工程二次检验的费用
- D.施工中可能发生的工程变更价款调整的费用
- E.项目施工现场签证确认的费用
- 查看答案
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法规，对必须招标的项目，招标人行为符合要求的是（ ）。
-
- A.就同一招标项目向潜在投标人提供有差别的项目信息
- B.委托两家招标代理机构，设置两处报名点接受投标人报名
- C.以特定行业的业绩、奖项作为加分条件
- D.限定或者指定特定的品牌
- 查看答案
关于施工图预算和施工预算的说法，错误的是( )。
-
- A.施工预算的材料消耗量一般低于施工图预算的材料消耗量
- B.施工预算是施工企业内部管理的一种文件，与建设单位无直接关系
- C.施工预算的用工量一般比施工图预算的用工量低
- D.施工图预算中的脚手架是根据施工方案确定的搭设方式和材料计算的
- 查看答案