某水库除险加固工程包括主坝、副坝加固及防汛公路改建等内容，主、副坝均为土石坝。施工单位与项目法人签订了施工合同，工程计划于 2021 年 7 月 1 日开工。施工单位项目部根据合同工期编制的施工进度计划（单位：天）如下图，监理单位已经审核批准。
工程开工后发生如下事件：
事件 1：依据已批准的进度计划，结合现场实际，施工单位绘制主坝的作业计划横道图如下。
事件 2：由于施工设备损坏，导致 A1 工作停工 3 天，其工作在第 23 天末全部完成，机械闲置、人员窝工费用标准为 15000 元／天。
事件 3：A4 工作从开工后第 80 天末开始，因施工过程中出现质量缺陷需处理，A4 工作的实际持续时间为 20 天，工程费用增加 10000 元。
事件 4：施工单位对防汛公路改建（C）工作施工进度有关数据进行统计，绘制的工作进度曲线如图所示。
1. 根据原计划，指出关键线路，计算网络计划总工期；指出防汛公路改建（C）工作最早完成日期。
2. 根据事件 1，指出横道图中进度计划安排与监理单位批准的网络图进度计划安排的不同之处；如按横道图中进度计划安排实施，主坝工程的施工能否满足网络图计划要求，并说明理由。
3. 指出事件 2、事件 3 的责任方及对工期的影响。
4. 根据事件 4，指出 C 工作第 15 天末实际超额（或拖欠）计划累计工程量的百分比，提前（或拖延）的天数。指出 C 工作实际持续时间，并简要分析 C 工作的实际进度对计划工期的影响。
5. 综合事件 2、事件 3、事件 4，计算实际总工期；施工单位应提出多少费用补偿要求。
正确答案及解析
正确答案
解析
1. 关键线路为：A1→A2→A3→B3→B4 ；网络计划总工期为 120 天。
防汛公路改建（C）工作最早完成日期为 2021 年 8 月 20 日。
2. （1）横道图进度计划安排与网络图进度计划安排的不同之处：
① A2 工作持续时间网络图计划为 25 天，横道图计划为 20 天
② A3 工作开始时间网络图计划为第 45 天末，横道图计划为第 40 天末。
③ A4 工作在网络图计划中持续时间 15 天，总时差为 10 天，可以在第 75 天末至第 100天末中安排，在横道图计划从第 80 天末开始，持续时间 15 天。
（2）主坝工程施工横道图计划为 95 天，可以满足网络图中计划中主坝的最长工作时间100 天的要求。
3. 事件 2 的责任方为施工单位，A1 虽为关键工作，延误 3 天（23-20=3 天），但在横道图安排，将关键工作的 A2 的持续时间调整缩短了 5 天，因此 A1 延误不影响总工期，但对后续工作有影响。
事件 3 的责任方为施工单位。A4 工作实际完成时间第 100 天末（80+20 =100 天），不影响工期，因此主坝的施工依据横道图计划实施。
4.（1）第 15 天末，C 工作实际拖欠计划累计工程量为 12.1%；拖延 5 天；
（2）C 工作实际持续时间为 70 天；不影响计划工期；因为 C 工作拖延时间为 25 天，未超过 C 工作的总时差（35 天）。
5. 实际总工期为 120 天，施工单位不能获得费用补偿要求（事件 2、事件 3 是施工单位责任）。
包含此试题的试卷
你可能感兴趣的试题
根据《招标投标法实施条例》，视为投标人相互串通投标的情形有（ ）。
-
- A.投标人之间协商投标报价
- B.不同投标人委托同一单位办理投标事宜
- C.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出
- D.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人
- E.投标人之间约定中标人
- 查看答案
某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该（ ）作为结算工程款的依据。
-
- A.双方达成的补充协议
- B.双方签订的备案合同
- C.类似项目的结算价格
- D.市场的平均价格
- 查看答案
关于施工图预算和施工预算的说法，错误的是( )。
-
- A.施工预算的材料消耗量一般低于施工图预算的材料消耗量
- B.施工预算是施工企业内部管理的一种文件，与建设单位无直接关系
- C.施工预算的用工量一般比施工图预算的用工量低
- D.施工图预算中的脚手架是根据施工方案确定的搭设方式和材料计算的
- 查看答案
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法规，对必须招标的项目，招标人行为符合要求的是（ ）。
-
- A.就同一招标项目向潜在投标人提供有差别的项目信息
- B.委托两家招标代理机构，设置两处报名点接受投标人报名
- C.以特定行业的业绩、奖项作为加分条件
- D.限定或者指定特定的品牌
- 查看答案
关于施工成本控制的说法，正确的是( )。
-
- A.施工成本管理体系由社会有关组织进行评审和认证
- B.要做好施工成本的过程控制，必须制定规范化的过程控制程序
- C.管理行为控制程序是进行成本过程控制的重点
- D.管理行为控制程序和指标控制程序是相互独立的
- 查看答案