发包人与承包人依据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009 年版）签订了某灌溉泵站工程施工合同。
施工过程中发生如下事件：
事件 1：由于承包人部分施工设备未按计划进场，不能如期开工，监理人通知承包人提交进场延误的书面报告。
事件 2：在导流设计前，承包人在主泵房地基位置进行了补充地质勘探，支付勘探费 1万元。施工单位按程序向监理单位提交了索赔意向书和索赔申请报告，申请索赔费用 1 万元。
事件 3：钢筋、混凝土材料由承包人采购，承包人及时向监理办理了相关审批手续。材料到货后，承包人会同监理人进行了检验和验收。
事件 4：在引水渠渠首闸基坑开挖过程中，遭遇局部深层淤泥层，该情况在发包人提供的地质资料中未能反映。承包人及时向发包人和监理人进行汇报，并采取措施进行了处理。承包人以不利物质条件为缘由，提出延长工期和增加费用要求。发包人认为该事件应按不可抗力事件处理，同意延长工期，补偿部分费用。
事件 5：在泵房混凝土结构施工中，发生了工程变更，监理向承包人发出了变更意向书，并要求承包人按变更程序提交变更实施方案。
问题：
1. 事件 1 中，承包人在收到监理人通知后多少天内提交进场延误书面报告，该书面报告应包括哪些主要内容？
2. 事件 2 中，施工单位可以获得索赔费用是多少？并说明理由。
3. 事件 3 中，承包人采购设备或材料时应将哪些资料报监理审批？材料到货后，应如何检验和验收？
4. 根据《水利水电工程标准施工招标文件》 （2009 年版），对事件 4 中事件性质的界定，你认为是发包人正确，还是承包人正确？
5. 根据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009 年版），事件 5 中，监理向承包人发出的变更意向书应说明哪些内容？变更意向书要求承包人提交的变更实施方案包括哪些内容？
正确答案及解析
正确答案
解析
发包人与承包人依据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009 年版）签订了某灌溉泵站工程施工合同。
施工过程中发生如下事件：
事件 1：由于承包人部分施工设备未按计划进场，不能如期开工，监理人通知承包人提交进场延误的书面报告。
事件 2：在导流设计前，承包人在主泵房地基位置进行了补充地质勘探，支付勘探费 1万元。施工单位按程序向监理单位提交了索赔意向书和索赔申请报告，申请索赔费用 1 万元。
事件 3：钢筋、混凝土材料由承包人采购，承包人及时向监理办理了相关审批手续。材料到货后，承包人会同监理人进行了检验和验收。
事件 4：在引水渠渠首闸基坑开挖过程中，遭遇局部深层淤泥层，该情况在发包人提供的地质资料中未能反映。承包人及时向发包人和监理人进行汇报，并采取措施进行了处理。承包人以不利物质条件为缘由，提出延长工期和增加费用要求。发包人认为该事件应按不可抗力事件处理，同意延长工期，补偿部分费用。
事件 5：在泵房混凝土结构施工中，发生了工程变更，监理向承包人发出了变更意向书，并要求承包人按变更程序提交变更实施方案。
问题：
1. 事件 1 中，承包人在收到监理人通知后多少天内提交进场延误书面报告，该书面报告应包括哪些主要内容？
2. 事件 2 中，施工单位可以获得索赔费用是多少？并说明理由。
3. 事件 3 中，承包人采购设备或材料时应将哪些资料报监理审批？材料到货后，应如何检验和验收？
4. 根据《水利水电工程标准施工招标文件》 （2009 年版），对事件 4 中事件性质的界定，你认为是发包人正确，还是承包人正确？
5. 根据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009 年版），事件 5 中，监理向承包人发出的变更意向书应说明哪些内容？变更意向书要求承包人提交的变更实施方案包括哪些内容？
包含此试题的试卷
你可能感兴趣的试题
根据《招标投标法实施条例》，视为投标人相互串通投标的情形有（ ）。
-
- A.投标人之间协商投标报价
- B.不同投标人委托同一单位办理投标事宜
- C.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出
- D.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人
- E.投标人之间约定中标人
- 查看答案
某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该（ ）作为结算工程款的依据。
-
- A.双方达成的补充协议
- B.双方签订的备案合同
- C.类似项目的结算价格
- D.市场的平均价格
- 查看答案
关于施工图预算和施工预算的说法，错误的是( )。
-
- A.施工预算的材料消耗量一般低于施工图预算的材料消耗量
- B.施工预算是施工企业内部管理的一种文件，与建设单位无直接关系
- C.施工预算的用工量一般比施工图预算的用工量低
- D.施工图预算中的脚手架是根据施工方案确定的搭设方式和材料计算的
- 查看答案
关于施工成本控制的说法，正确的是( )。
-
- A.施工成本管理体系由社会有关组织进行评审和认证
- B.要做好施工成本的过程控制，必须制定规范化的过程控制程序
- C.管理行为控制程序是进行成本过程控制的重点
- D.管理行为控制程序和指标控制程序是相互独立的
- 查看答案
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法规，对必须招标的项目，招标人行为符合要求的是（ ）。
-
- A.就同一招标项目向潜在投标人提供有差别的项目信息
- B.委托两家招标代理机构，设置两处报名点接受投标人报名
- C.以特定行业的业绩、奖项作为加分条件
- D.限定或者指定特定的品牌
- 查看答案