某石化总厂（甲方）与某安装公司（乙方）签订了某机电设备安装施工合同。该安装工程项目涉及的设备和材料均由甲方提供。甲乙双方合同规定，采用单价合同，每一分项工程的实际工程量增加或减少超过招标文件中工程量的10%以上时调整单价。工作B、C、E作业使用的主要施工机械一台（乙方自备），台班费用为400元/台班，其中台班折旧费为50元/台班，施工网络计划如下图所示（单位：天）。
图中箭头上方为工程名称，箭头下方为持续时间，双箭头为关键线路。
甲乙双方合同约定8月15日开工。工程施工中发生如下事件：
事件一：由于甲供设备和材料迟迟未到货，致使工作D推迟2天，乙方人员配合用工5个工作日，窝工6个工作日。
事件二：8月21、22日场外停电，停工2天，造成人员窝工16个工日，机械台班2个台班，每个台班单价50元/台班。
事件三：因设计变更，工作E工程量由招标文件中的300m3增加至350m3，超过了10%，合同中该工作综合单价为55元/m3，经协商后综合单价调为50元/m3。
事件四：为保证施工质量，乙方在施工中将工作及原设计尺寸扩大，增加工作量15m3，该工作综合单价为78元/m3。
事件五：在工作D、E均完成后，甲方指令增加一项临时工作K，经核实，完成此项工作需要1天时间，机械台班1个，人工工日10个。
问题：
1．简述机电工程项目索赔发生的原因有哪些
2．上述哪些事件乙方可以提出索赔要求哪些不可以提出索赔要求说明理由。
3．每项事件工期索赔各是多少总工期索赔多少天
4．工作E结算价应为多少
5．若人工工日单价为25元/工日，合同规定窝工人工费补偿标准为12元/工日，因增加用工所需管理费为增加人工费的20%，工作K的综合取费为人工费的80%，机械台班单价为400元/台班，试计算除事件三外合理的费用索赔总额。
正确答案及解析
正确答案
解析
1.索赔的起因 (1)合同当事方违约，不履行或未能正确履行合同义务与责任。
(2 )合同错误，如合同条文不全、错误、矛盾等，设计图纸、技术规范错误等。
( 3 )合同变更;工程环境变化，包括法律、物价和自然条件的变化等。
(4) 不可抗力因素，如恶劣气候条件、地震、洪水、战争状态等。
2．针对各事件，乙方索赔情况分析如下：
事件一：可提出索赔要求，因为设备由甲方提供，延期到场是甲方的责任。
事件二：可提出索赔要求，因为因停电造成的窝工是甲方的责任。
事件三：可提出索赔要求，因为设计变更是甲方的责任，且工作E的工程量增加了50m3，超过了招标文件中工程量的10%.
事件四：不应提出索赔要求，因为保证施工质量的技术措施费应由乙方承担；
事件五：可提出索赔要求，因为甲方指令增加工作是在合同之外，是甲方的责任。
3．每项事件工期索赔及总工期索赔的分析计算如下：
事件一：工作D总时差为8天，推迟两天，尚有总时差6天，不影响工期，因此可索赔工期为0天；
事件二：停工2天，在关键线路E上工期延长，可索赔工期2天；
事件三：因工作E为关键工作，可索赔工期：（350-300）m3/（300m3/6）=1天；
事件五：因E、G均为关键工作，在两项工作之间增加工作K，则工作K也为关键工作，可索赔工期1天。
总计可索赔工期：0+2+1+1=4（天）
4．工作E结算价的计算如下：
按原单价结算的工程量：300×（1+10%）=330m3
按新单价结算的工程量：350-330=20m3
总结算价=330×55+20×50=19150元
5．若人工工日单价为25元/工日，合同规定窝工人工费补偿标准为12元/工日，因增加用工所需管理费为增加人工费的20%，工作K的综合取费为人工费的80%，机械台班单价为400元/台班，试计算除事件三外合理的费用索赔总额。
除事件三外，合理的索赔总额计算如下：
事件一：人工费：6×12+5×25×（1+20%）=222元
事件二：人工费：16×12=192元
机械费：2×50=100元
事件五：人工费：10×25×（1+80%）=450元
机械费：1×400=400元
合计费用索赔总额为：222+192+100+450+400=1364元。
包含此试题的试卷
你可能感兴趣的试题
根据《招标投标法实施条例》，视为投标人相互串通投标的情形有（ ）。
-
- A.投标人之间协商投标报价
- B.不同投标人委托同一单位办理投标事宜
- C.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出
- D.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人
- E.投标人之间约定中标人
- 查看答案
某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该（ ）作为结算工程款的依据。
-
- A.双方达成的补充协议
- B.双方签订的备案合同
- C.类似项目的结算价格
- D.市场的平均价格
- 查看答案
关于施工图预算和施工预算的说法，错误的是( )。
-
- A.施工预算的材料消耗量一般低于施工图预算的材料消耗量
- B.施工预算是施工企业内部管理的一种文件，与建设单位无直接关系
- C.施工预算的用工量一般比施工图预算的用工量低
- D.施工图预算中的脚手架是根据施工方案确定的搭设方式和材料计算的
- 查看答案
关于施工成本控制的说法，正确的是( )。
-
- A.施工成本管理体系由社会有关组织进行评审和认证
- B.要做好施工成本的过程控制，必须制定规范化的过程控制程序
- C.管理行为控制程序是进行成本过程控制的重点
- D.管理行为控制程序和指标控制程序是相互独立的
- 查看答案
关于建设工程管理内涵的说法，正确的是( )。
-
- A.建设工程项目管理和设施管理即为建设工程管理
- B.建设工程管理不涉及项目使用期的管理方对工程的管理
- C.建设工程管理是对建设工程的行政事务管理
- D.建设工程管理工作是一种增值服务
- 查看答案