某水利工程施工项目经过招标，建设单位选定A 公司为中标单位。双方在施工合同中约定，A 公司将设备安装、配套工程和桩基工程的施工分别分包给B、C 和D 三家专业公司，业主负责采购设备。该工程在施工招标和合同履行过程中发生了下述事件：
事件1：施工招标过程中共有6 家公司竞标。其中F 公司的投标文件在招标文件要求提交投标文件的截止时间后半小时送达；G 公司的投标文件未密封。
事件2：桩基工程施工完毕，已按国家有关规定和合同约定作了检测验收。监理工程师对其中5 号桩的混凝土质量有怀疑，建议建设单位采用钻孔取样方法进一步检验。D 公司不配合，总监理工程师要求A 公司给予配合，A 公司以桩基为D 公司施工为由拒绝。
事件3：若桩钻孔取样检验合格，A 公司要求该监理公司承担由此发生的全部费用，赔偿其窝工损失，并顺延所影响的工期。
事件4：建设单位采购的配套工程设备提前进场，A 公司派人参加开箱清点，并向监理机构提交因此增加的保管费支付申请。
事件5：C 公司在配套工程设备安装过程中发现附属工程设备材料库中部分配件丢失，要求建设单位重新采购供货。
问题：
（1）事件1 中评标委员会是否应该对F、G 这两家公司的投标文件进行评审？为什么？
（2）事件2 中A 公司的做法妥当否？为什么？
（3）事件3 中A 公司的要求合理吗？为什么？
（4）事件4 中监理机构是否签认A 公司的支付申请？为什么？
（5）事件5 中C 公司的要求是否合理？为什么？
正确答案及解析
正确答案
解析
（1）对F 不评定，按《招标投标法》规定，逾期送达的投标文件，招标人应当拒收。对G 不评定，对于未密封的投标文件，招标人应当拒收。
（2）A 公司的做法不妥。因A 公司与D 公司是总包与分包关系，A 公司对D 公司的施工质量问题承担连带责任，故A 公司有责任配合监理工程师的检验要求。
（3）A 公司的要求不合理。由建设单位而非监理公司承担由此发生的全部费用，并顺延所影响的工期。
（4）监理机构应予签认。建设单位供应的材料设备提前进场，导致保管费用增加，属发包人责任，由建设单位承担因此发生的保管费用。
（5）C 公司的要求不合理。C 公司不应直接向建设单位提出采购要求而应由A 公司提出。建设单位供应的材料设备经清点移交，配件丢失责任在承包方。
你可能感兴趣的试题
根据《招标投标法实施条例》，视为投标人相互串通投标的情形有（ ）。
-
- A.投标人之间协商投标报价
- B.不同投标人委托同一单位办理投标事宜
- C.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出
- D.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人
- E.投标人之间约定中标人
- 查看答案
某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该（ ）作为结算工程款的依据。
-
- A.双方达成的补充协议
- B.双方签订的备案合同
- C.类似项目的结算价格
- D.市场的平均价格
- 查看答案
关于施工图预算和施工预算的说法，错误的是( )。
-
- A.施工预算的材料消耗量一般低于施工图预算的材料消耗量
- B.施工预算是施工企业内部管理的一种文件，与建设单位无直接关系
- C.施工预算的用工量一般比施工图预算的用工量低
- D.施工图预算中的脚手架是根据施工方案确定的搭设方式和材料计算的
- 查看答案
关于施工成本控制的说法，正确的是( )。
-
- A.施工成本管理体系由社会有关组织进行评审和认证
- B.要做好施工成本的过程控制，必须制定规范化的过程控制程序
- C.管理行为控制程序是进行成本过程控制的重点
- D.管理行为控制程序和指标控制程序是相互独立的
- 查看答案
关于建设工程管理内涵的说法，正确的是( )。
-
- A.建设工程项目管理和设施管理即为建设工程管理
- B.建设工程管理不涉及项目使用期的管理方对工程的管理
- C.建设工程管理是对建设工程的行政事务管理
- D.建设工程管理工作是一种增值服务
- 查看答案