某水闸项目经监理单位批准的施工进度网络图如下图所示（单位：天），合同约定：工期提前奖励标准为10000 元/天，逾期违约金标准为10000 元/天。
在施工中发生如下事件：
事件1：基坑开挖后，发现地质情况与业主提供的资料不符，需要进行处理，致使“基坑开挖”工作推迟10 天完成。
事件2：对闸墩浇筑质量进行检查时，发现存在质量问题，需进行返工处理，使得“闸墩浇筑”工作经过60 天才完成任务。
事件3：在进行闸门安装时，施工设备出现了故障后需修理，导致“闸门安装”工作的实际持续时间为17 天。
事件4：由于变更设计，使得“上下游连接段施工”推迟22 天完成。
事件5：为加快进度采取了赶工措施，将“底槛导轨等埋件”工作的时间压缩了8 天。
问题：
（1）指出施工进度计划的计划工期，确定其关键线路。
（2）分别说明事件1～事件4 的责任方以及对计划工期的影响。
（3）综合上述事件，计算该项目的实际工期，应获得多少天的工期补偿？可获得的工期提前的奖励或支付逾期违约金为多少？
正确答案及解析
正确答案
解析
（1）计划工期为225 天，关键线路为①→②→③→④→⑤→⑥→⑦→⑧→⑨。
（2）事件1 责任方为业主，因“基坑开挖”为关键工作，故影响计划工期10 天。
事件2 责任方为施工单位，因“闸墩浇筑”为关键工作，故影响计划工期5 天。
事件3 责任方为施工单位，因“闸门安装”为关键工作，故影响计划工期2 天。
事件4 责任方为业主，因“上下游连接段施工”为非关键工作，原有总时差25 天，故不影响计划工期。
（3）该项目的实际工期为234 天，应获得10 天的工期补偿，可获得工期提前奖励为10000 元。
你可能感兴趣的试题
根据《招标投标法实施条例》，视为投标人相互串通投标的情形有（ ）。
-
- A.投标人之间协商投标报价
- B.不同投标人委托同一单位办理投标事宜
- C.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出
- D.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人
- E.投标人之间约定中标人
- 查看答案
某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该（ ）作为结算工程款的依据。
-
- A.双方达成的补充协议
- B.双方签订的备案合同
- C.类似项目的结算价格
- D.市场的平均价格
- 查看答案
关于施工图预算和施工预算的说法，错误的是( )。
-
- A.施工预算的材料消耗量一般低于施工图预算的材料消耗量
- B.施工预算是施工企业内部管理的一种文件，与建设单位无直接关系
- C.施工预算的用工量一般比施工图预算的用工量低
- D.施工图预算中的脚手架是根据施工方案确定的搭设方式和材料计算的
- 查看答案
关于施工成本控制的说法，正确的是( )。
-
- A.施工成本管理体系由社会有关组织进行评审和认证
- B.要做好施工成本的过程控制，必须制定规范化的过程控制程序
- C.管理行为控制程序是进行成本过程控制的重点
- D.管理行为控制程序和指标控制程序是相互独立的
- 查看答案
关于建设工程管理内涵的说法，正确的是( )。
-
- A.建设工程项目管理和设施管理即为建设工程管理
- B.建设工程管理不涉及项目使用期的管理方对工程的管理
- C.建设工程管理是对建设工程的行政事务管理
- D.建设工程管理工作是一种增值服务
- 查看答案