某建筑机电工程,建设单位与施工单位按照《建设单位施工合同（示范文本）》签订了施工合同,经总监理工程师批准的施工总进度计划如下图所示（时间单位:月）,各项工作均按最早开始时间安排且匀速施工。合同约定:施工单位的施工范围包括给排水系统、照明系统、动力配电系统、高压细水雾灭火系统、智能化系统、通风空调系统等工程。
施工过程中发生如下事件:
事件 1:施工过程中遭遇不可抗力,导致工作 G 停工 2 个月、工作 H 停工 1 个月,并造成了施工单位 20万元的窝工损失。为确保工程按原计划时间完成,建设单位要求施工单位赶工。施工单位采取赶工措施后,工作 H 按原计划时间完成,产生赶工费 15 万元。施工单位提出了索赔申请,要求费用补偿 35 万元。
事件 2:项目部对施工图纸和工程量清单进行逐一核查后,制作了某型号吸顶灯的点位统计表（如下表所示）,合同约定每个楼层划分为一个检验批。项目部按照风定吸求,对吸顶灯的安装情况进了抽检。
事件 3:工程开工后第 1-4 月拟完成工程计划投资、已完工程计划投资与已完工程实际投资如下图所示:
【问题】
1.计算本项目的计划总工期？事件 1 发生后,计算施工单位能够索赔的工期？并说明理由？
2.简述高压细水雾灭火系统的组成。
3.计算事件 2 中,项目部应抽检的吸顶灯的数量是多少？（列式计算）
4.针对事件 3,指出工程在第 4 月末的投资偏差和进度偏差。（以投资额表示）
5.简述负荷试运行应达到的标准。
正确答案及解析
正确答案
解析
1.（1）本项目的计划总工期为 24 个月
（2）施工单位能够索赔的工期为 0 个月
（3）理由如下
① H 工作为关键工作,虽然延期一个月,但是采取了赶工措施,可以索赔费用 15 万元
② G 工作的总时差为 2 个月,不影响总工期:所以施工单位能够索赔的工期为 0 个月
2. 高压细水雾系统由：①供水装置、②过滤装置、③控制阀、④细水雾喷头等组件和⑤供水管道组成。
3.项目部应抽检的吸顶灯的数量=3+6+3+3*12+4+4=56 套。
检杳时按每检验批的灯具数量抽查 5%,且≥1 套；背景中交代每个楼层为一个检验批;注意计算时不能四舍五入,统统采取“进一法”
4.（1）第 4 月末的投资偏差=BCWP-ACWP=1400-1200-200 万元＞0,投资节约 200 万元
（2）第 4 月末的进度偏差=BCWP-BCWS=1400-1700=-300 万元＜0,进度延误 300 万元
5.负荷试运行应达到的标准:
（1）生产装置连续运行,生产出合格产品,一次投料负荷试运行成功
（2）负荷试运行的主要控制点正点到达
（3）不发生重大设备、操作、人身事故,不发生火灾和爆炸事故
（4）环保设施做到“三同时”,不污染环境
（5）负荷试运行不大于试车预算,经济效益好
一建考试交流群，资料丰富，课件、练习题、模拟题和
你可能感兴趣的试题
根据《招标投标法实施条例》，视为投标人相互串通投标的情形有（ ）。
-
- A.投标人之间协商投标报价
- B.不同投标人委托同一单位办理投标事宜
- C.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出
- D.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人
- E.投标人之间约定中标人
- 查看答案
某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该（ ）作为结算工程款的依据。
-
- A.双方达成的补充协议
- B.双方签订的备案合同
- C.类似项目的结算价格
- D.市场的平均价格
- 查看答案
建筑安装工程费用项目组成中，暂列金额主要用于（ ）。
-
- A.施工合同签订时尚未确定的材料设备采购费用
- B.施工图纸以外的零星项目所需的费用
- C.隐藏工程二次检验的费用
- D.施工中可能发生的工程变更价款调整的费用
- E.项目施工现场签证确认的费用
- 查看答案
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法规，对必须招标的项目，招标人行为符合要求的是（ ）。
-
- A.就同一招标项目向潜在投标人提供有差别的项目信息
- B.委托两家招标代理机构，设置两处报名点接受投标人报名
- C.以特定行业的业绩、奖项作为加分条件
- D.限定或者指定特定的品牌
- 查看答案
关于施工图预算和施工预算的说法，错误的是( )。
-
- A.施工预算的材料消耗量一般低于施工图预算的材料消耗量
- B.施工预算是施工企业内部管理的一种文件，与建设单位无直接关系
- C.施工预算的用工量一般比施工图预算的用工量低
- D.施工图预算中的脚手架是根据施工方案确定的搭设方式和材料计算的
- 查看答案