南方某炼油厂一台6万m3容积的浮顶原油储罐意外被闪电击中，可燃罐内原油，造成第5圈板以上罐体烧毁，浮船局部受损，角式搅拌器损坏，中央排水管损坏。A单位与业主签署承包该罐修复的PC合同，抢修工作务必在70天内完成，提前一天奖励5万元人民币，推迟一天，处罚5万元人民币，处罚上限为修复报价的10%。
项目部根据原设计图纸，直接与原搅拌器供货厂家签订了采购合同。由于原设计的Q235、厚8mm钢板无符合要求尺寸的现货，A单位进行计算，拟采购Q235、厚10mm现货板替代，在通过正常的程序后，终获业主批准。
在壁板焊接时，项目部使用Φ4.0mm的焊条，采用大焊接电流，纵缝与环缝同步焊接，环缝焊接时焊工均匀对称分布并同向施焊，大大加快了安装进度，但出现了较大的变形。监理下达停工2天进行整顿和完善组焊程序的停工令，A单位组织技术人员修正组焊程序。加强现场监督，复工后，壁板变形得到较好的控制。
在施工过程中，受新冠疫情影响，停工10天，在疫情得到控制后，项目部员工通过加班加点，终于在第70天完成了合同约定的修复工作。项目部提出，有12天工作时间因意外损失，申请60万元的工期奖，但被监理驳回。
二、问题
1.直接采购搅拌器是否合规?说明理由。
2.以10mm厚钢板替代8mm厚板材，需要经过哪些审批?
3.在控制壁板焊接变形方面，应纠正项目部的哪些错误做法?
4.监理驳回12天工期索赔的依据是什么?项目部应申请多少额度的奖励?
正确答案及解析
正确答案
解析
1.直接采购搅拌器符合规定。为使采购的部件或设备与原有设备或基座配套，特殊条件下（抢修）为了避免时间延误，可以直接采购。
2.A单位编制计算书、材料代用申请书和经济性分析报告等资料，报监理工程师审核；监理工程师应在初审的基础上，交由原设计单位审核，经设计单位同意后，由设计单位签发设计变更通知书并经建设单位（监理）会签后生效。
3.在控制壁板焊接变形方面，项目部以下错误做法：
（1）使用Φ4.0mm的焊条，应采用Φ3.2mm的焊条；
（2）采用大焊接电流，应采用小电流施焊；
（3）纵缝与环缝同步焊接，壁板应先焊纵缝、后焊环缝。
4.因不可抗力造成停工10天，可索赔工期10天；因A单位的焊接过失导致2天停工整改不可以索赔。故监理驳回12天工期索赔，即可申请的奖励额为：
10×5=50（万元）
你可能感兴趣的试题
根据《招标投标法实施条例》，视为投标人相互串通投标的情形有（ ）。
-
- A.投标人之间协商投标报价
- B.不同投标人委托同一单位办理投标事宜
- C.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出
- D.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人
- E.投标人之间约定中标人
- 查看答案
某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该（ ）作为结算工程款的依据。
-
- A.双方达成的补充协议
- B.双方签订的备案合同
- C.类似项目的结算价格
- D.市场的平均价格
- 查看答案
关于施工图预算和施工预算的说法，错误的是( )。
-
- A.施工预算的材料消耗量一般低于施工图预算的材料消耗量
- B.施工预算是施工企业内部管理的一种文件，与建设单位无直接关系
- C.施工预算的用工量一般比施工图预算的用工量低
- D.施工图预算中的脚手架是根据施工方案确定的搭设方式和材料计算的
- 查看答案
关于施工成本控制的说法，正确的是( )。
-
- A.施工成本管理体系由社会有关组织进行评审和认证
- B.要做好施工成本的过程控制，必须制定规范化的过程控制程序
- C.管理行为控制程序是进行成本过程控制的重点
- D.管理行为控制程序和指标控制程序是相互独立的
- 查看答案
工业安装工程中，分部分项工程质量验收记录的检查评定结论由（）编写。
-
- A.建设单位
- B.监理单位
- C.设计单位
- D.施工单位
- 查看答案