某工业项目建设单位通过招标与施工单位签订了施工合同，合同内容包括设备基础、设备钢架（多层）、工艺设 备、工业管道和电气仪表安装等。工程开工前，施工单位按合同约定向建设单位提交了施工进度计划（见图 1H420084-2) 。 在施工进度计划中，设备钢架吊装和工艺设备吊装两项工作共用一台塔式起重机 , 其他工作不使用塔式起重机。经 建设单位审核确认，施工单位按该进度计划进场组织施工。
在施工过程中，由于建设单位要求变更设计图纸，致使设备钢架制作工作停工10天( 其他工作持续时间不变 ) , 建设 单位及时向施工单位发出通知，要求施工单位塔式起重机按原计划进场，调整进度计划，保证该项目按原计划工期 完工。 塔式起重机按计划进场安装检查时，发现塔式起重机定期检验是2年检验了1次 ，被监理工程师要求重新监督检验。 施工单位申请了定期监督检验，检验项目、 检验程序合格，塔式起重机通过验收，按进度计划进行吊装作业。 施工单位采取措施将工艺设备调整工作的持续时间压缩3天 ，得到建设单位同意。施工单位提出的费用补偿要求如 下， 但建设单位没有全部认可。 （1）工艺设备调整工作压缩3天 ，增加赶工费20000元。 （2）塔式起重机闲置10天损失费：3000元/天（含运行费300元/天 ）x10天=30000元。 （3）设备钢架制作工作停工10天造成其他有关机械闲置、人员窝工等综合损失费40000元。
二、问题
1.施工单位按原计划安排塔式起重机在工程开工后最早投入使用的时间是第几天？按原计划设备钢架吊装与工艺设
备吊装工作能否连续作业？说明理由。
2.说明施工单位调整方案后能保证原计划工期不变的理由。
3.说明监理工程师要求重新监督检验的理由。施工单位应如何申请监督检验？
4.塔式起重机性能试验有哪些项目？写出其检验的次数。
5.施工单位提出的3项费用补偿要求是否合理？计算建设单位应补偿施工单位的总费用。
正确答案及解析
正确答案
解析
1.按原计划塔式起重机在工程开工后第37天投入使用；吊装作业不能连续作业，因为设备钢架吊装完成后，工艺设备基础施工尚未完成，还需闲置7天。
2.施工单位调整方案后能保证原计划工期不变的理由: 虽然设备钢架制作耽误10天 ，但有7天总时差，采取压缩关键工作（工艺设备调整）3天后，虽然改变了关键线路，
可实现总工期不变。
3.监理工程师要求重新监督检验的理由是塔式起重机应每年1次进行定期检验。
施工单位应当在施工前向施工所在地的检验检测机构申请监督检验。检验检测机构应当到施工现场实施监督检验，监督检验按照相应安全技术规范等要求执行。
4.塔式起重机性能试验的项目有：
额定载荷试验、静载荷试验、动载荷试验。
首检和首次定期检验时必须进行；额定载荷试验项目，以后每隔1个检验周期进行1次。
5.施工单位提出的3项费用补偿要求：
（1）工艺设备调整工作压缩3天，增加赶工费20000元 ；要求合理。
（2）塔式起重机闲置10天损失费：3000元/天（含运行费300元/天 ）x10天=30000元 ；要求不合理。
（3）设备钢架制作工作停工10天造成其他有关机械闲置、人员窝工等综合损失费40000元 ；要求合理。建设单位应补偿施工单位的总费用：20000+( 3000-300 ) x 3+40000=68100元 。
你可能感兴趣的试题
根据《招标投标法实施条例》，视为投标人相互串通投标的情形有（ ）。
-
- A.投标人之间协商投标报价
- B.不同投标人委托同一单位办理投标事宜
- C.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出
- D.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人
- E.投标人之间约定中标人
- 查看答案
某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该（ ）作为结算工程款的依据。
-
- A.双方达成的补充协议
- B.双方签订的备案合同
- C.类似项目的结算价格
- D.市场的平均价格
- 查看答案
关于施工图预算和施工预算的说法，错误的是( )。
-
- A.施工预算的材料消耗量一般低于施工图预算的材料消耗量
- B.施工预算是施工企业内部管理的一种文件，与建设单位无直接关系
- C.施工预算的用工量一般比施工图预算的用工量低
- D.施工图预算中的脚手架是根据施工方案确定的搭设方式和材料计算的
- 查看答案
关于施工成本控制的说法，正确的是( )。
-
- A.施工成本管理体系由社会有关组织进行评审和认证
- B.要做好施工成本的过程控制，必须制定规范化的过程控制程序
- C.管理行为控制程序是进行成本过程控制的重点
- D.管理行为控制程序和指标控制程序是相互独立的
- 查看答案
工业安装工程中，分部分项工程质量验收记录的检查评定结论由（）编写。
-
- A.建设单位
- B.监理单位
- C.设计单位
- D.施工单位
- 查看答案