某公路工程，与建设单位签订了施工合同。合同工期为 16 周，项目监理机构批准的施工进度计划如下图所示（时间单位：周）。各工作均按匀速施工，施工单位的报价单（部分）见下表:
工程施工到第四周时进行进度检查，发生如下事件：
事件一：A 工作已经完成，但由于设计图局部修改，实际完成的 840m3，工作持续时间未变。
事件二：B 工作施工时，遇到异常恶劣的气候，造成施工单位的施工机械损坏和施工人员的窝工，损失 1 万元，实际只完成估算工程量的 25%。
事件三：C 工作为检验检测配合工作，只完成估算量的 20%，施工单位实际发生检验配合工作费用 5000 元。
事件四：施工中发现地下文物，导致 D 工作尚未开始，造成施工单位自有设备闲置 4 个台班，台班单价 300 元/台班、折旧费 100 元/台班。施工单位进行文物现场保护的费用为 1200元。
【问题】
1.根据第 4 周末的检查结果，逐项分析 BCD 三项工作的实际进度对工期的影响，并说明理由。
2.若施工单位在第 4 周末就 BCD 出现的进度偏差提出工程延期的要求，应批准工程延期多长时间？为什么？
3.施工单位是否可就事件二、四提出费用索赔？为什么？可以获得的索赔费用是多少？
4.事件三中 C工作发生的费用如何结算？
5.前 4 周施工单位可得到的结算款为多少元？
正确答案及解析
正确答案
解析
1.B 工作拖后1 周，不影响工期，因B 工作总时差为1 周。
C 工作拖后1 周，不影响工期，因C 工作总时差为3 周。
D 工作拖后2 周，影响工期2 周，因D 工作总时差为0（或D 工作为关键工作）。
2.答：批准工程延期2 周。理由：施工中发现地下文物造成D 工作拖延，不属于施工单位责任，属于建设单位的责任。
3.答：（1）事件二不能索赔费用，因异常恶劣天气造成的施工单位施工机械损坏和施工人员窝工的损失不能索赔，属于客观原因引起的延误（即不可抗力），不能得到费用补偿。
（2）事件四可以索赔，因施工中发现地下文物属于非施工单位原因，属建设单位责任。
（3）可获得的索赔费用为4 台班×100 元/台班+1200 元=1600 元。
4.不予结算，因施工单位对C 工作的费用没有报价，故认为该项费用已分摊到相应项目中。
5.答：施工单位可得到的结算款：
A 工作：840m3×300 元/m=252000 元
B 工作：1200m3×25%×320 元/m3=96000 元
D 工作：4 台班×100 元/台班+1200 元=1600 元
合计：252000+96000+1600=349600 元。
你可能感兴趣的试题
根据《招标投标法实施条例》，视为投标人相互串通投标的情形有（ ）。
-
- A.投标人之间协商投标报价
- B.不同投标人委托同一单位办理投标事宜
- C.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出
- D.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人
- E.投标人之间约定中标人
- 查看答案
某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该（ ）作为结算工程款的依据。
-
- A.双方达成的补充协议
- B.双方签订的备案合同
- C.类似项目的结算价格
- D.市场的平均价格
- 查看答案
关于施工图预算和施工预算的说法，错误的是( )。
-
- A.施工预算的材料消耗量一般低于施工图预算的材料消耗量
- B.施工预算是施工企业内部管理的一种文件，与建设单位无直接关系
- C.施工预算的用工量一般比施工图预算的用工量低
- D.施工图预算中的脚手架是根据施工方案确定的搭设方式和材料计算的
- 查看答案
关于施工成本控制的说法，正确的是( )。
-
- A.施工成本管理体系由社会有关组织进行评审和认证
- B.要做好施工成本的过程控制，必须制定规范化的过程控制程序
- C.管理行为控制程序是进行成本过程控制的重点
- D.管理行为控制程序和指标控制程序是相互独立的
- 查看答案
关于建设工程管理内涵的说法，正确的是( )。
-
- A.建设工程项目管理和设施管理即为建设工程管理
- B.建设工程管理不涉及项目使用期的管理方对工程的管理
- C.建设工程管理是对建设工程的行政事务管理
- D.建设工程管理工作是一种增值服务
- 查看答案