【背景资料】某变电工程，业主与施工单位签订了一项变电所电气安装调试合同，施工前，施工单位按业主要求编制了安装调试进度计划，
在施工中发生了以下事件：
事件1：由业主采购的GIS开关设备提前进场，施工单位参加开箱清点，并增加保管费6000元；
事件2：在工作B安装过程中，施工单位因人员与安装设备调配问题，使工作B延长了5天，发生费用2万元；
事件3：在工作G安装中，由于业主提供的配电柜内部接线与外部母线不匹配，施工单位为调整内外线路，使工作G延误10天，发生费用4万元；事件4：在对工作完成后的验收检验时，发现设备接线位置有误，经检查，是由于电气接线图中接线位置标注错误所致，施工单位进行返工，使工作I延误10天，发生费用3万元。以上事件发生后，施工单位及时向业主提出了索赔。
【问题】
1.该安装调试计划工期为多少？哪些工作为关键工作？
2.如何处理上述各项事件的索赔要求？
3.施工单位能获得多少工期和费用补偿？
4.若施工单位与业主在索赔问题上未取得一致，产生合同争议，可以通过什么方式处理和解决？
正确答案及解析
正确答案
解析
1.安装调试计划工期为120天。关键工作为工作B、E、G、I。
2.索赔要求的处理是：
对于事件1：因业主将设备提前进场，所以增加的保管费用由业主承担，补偿费用6000元。
对于事件2：施工单位因人员与安装设备调配问题造成的费用增加和工期延长，属于施工单位的责任，不予赔偿。
对于事件3：业主提供的配电柜内部接线与外部母线不匹配属于业主责任，造成的工期延长和费用增加应予补偿，补偿额4万元，补偿工期10天。
对于事件4：电气接线图中标注错误，属于业主责任，费用和工期应予以补偿，补偿额3万元，补偿工期10天。
3.施工单位可获得的费用补偿为0.6万元＋4万元＋3万元＝7.6万元。工期补偿为10天＋10天＝20天。
4.解决方式：请第三方调解；按合同约定的仲裁条款申请仲裁；向有管辖权的法院诉讼。
包含此试题的试卷
你可能感兴趣的试题
按照《建筑法》的规定，可以自愿投保的险种有（）。
-
- A.机动车辆商业保险
- B.建筑工程一切险
- C.建筑职工工伤保险
- D.安装工程一切险
- E.建筑意外伤害险
- 查看答案
下列关于保险索赔的说法中，正确的是（）。
-
- A.投保人进行保险索赔必须提供必要有效的证明
- B.投保人知道保险事故发生后，应当及时通知保险人
- C.保险单上载明的保险财产全部损失，应当按照全损进行保险索赔
- D.保险单上载明的保险财产部分损坏，但已无法修理，只能按照部分损坏进行索赔
- E.如果工程项目同时由多家保险公司承保，则应当平均分配索赔比例
- 查看答案
某住宅工程，建筑工程一切险的被保险人具体包括（）。
-
- A.监理工程师
- B.路人
- C.钢筋工
- D.待入住人
- E.登高架设工
- 查看答案
保险事故发生后，依照保险合同请求保险人赔偿或者给付保险金时，投保人、被保险人或者受益人应当向保险人提供其所能提供的资料有（）。
-
- A.保险单
- B.出险报告
- C.损失清单
- D.施救措施
- E.出险原因
- 查看答案
保险合同的当事人包括（）。
-
- A.投保人
- B.保证人
- C.保险人
- D.被保险人
- E.受益人
- 查看答案