2012年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题

推荐等级：
发布时间：2021-11-14 09:14
卷面总分：80分
答题时间：240分钟
试卷题量：80题
练习次数：40次
试卷分类：合同管理
试卷类型：历年真题

开始做题

试卷预览

单选题

根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程师对承包人递交的索赔报告超过28天未作任何表示，则应视为()

查看答案开始考试

正确答案：C

本题解析：

《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后，如果在28天内既未予答复，也未对承包人作进一步要求的话，则视为承包人提出的该项索赔要求已经认可。

单选题

某工程施工合同约定的合同竣工日为10月5日。承包商完成施工任务后于9月5日向工程师书面递交了竣工验收申请书，但由于非承包商原因尚不具备竣工验收的条件，按工程师的指示，承包高在10月20日向业主办理了工程移交手续。竣工试验条件满足后，11月5日通过了工程竣工验收，根据FIDIC《施工合同条件》，承包商的实际竣工日期应确定为()

查看答案开始考试

正确答案：A

本题解析：

在竣工验收阶段，有时也会出现施工已达到竣工条件，但由于不应由承包商负责的主观或客观原因不能进行竣工检验。针对此种情况，工程师应以本该进行竣工检验日签发工程接收证书，将这部分工程移交给业主照管和使用。工程虽已接收，仍应在缺陷通知期内进行补充检验。当竣工检验条件具备后，承包商应在接到工程师指示进行竣工试验通知的14天内完成检验工作。本题中承包商在规定时间内完成了检验工作，并通过了工程竣工验收，因此实际竣工日为工程竣工验收通过，承包人送交验收报告的日期。本题中应为9月5日。

单选题

承包商按投标书中承诺的数量和型号的施工机械投放到施工中，工程师发现承包商使用的某些机械影响了工程质量，要求承包商更换。根据FIDIC《施工合同条件》，承包商对此指示()

查看答案开始考试

正确答案：D

本题解析：

若工程师发现承包商使用的施工设备影响了工程进度或施工质量时，有权要求承包商增加或更换施工设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包商承担。

单选题

某桥梁工程施工，中间桥墩施工到基底设计标高时遇到软弱地基，承包商按照工程师的指示采取了相应的技术施工增加了施工成本20万元，为此提出了索赔，工程师审查索赔发现，桥台施工时河水实际水位低于技术资料中给定的水位条件，承包商的施工成本节约了3万元，岸上引桥施工条件也比资料表说明的条件好；节约施工成本4万元。根据FIDIC《施工合同条件》，工程师应批准的索赔金额为()万元。

查看答案开始考试

正确答案：D

本题解析：

工程师在接到正式索赔报告以后，认真研究承包人报送的索赔资料。首先在不确认责任归属的情况下，客观分析事件发生的原因，重温合同的有关条款，研究承包人的索赔证据，并检查他的同期记录。其次通过对事件的分析，工程师再依据合同条款划清责任界限，必要时还可以要求承包人进一步提供补充资料。尤其是对承包人与发包人或工程师都负有一定责任的事件影响，更应划出各方应该承担合同责任的比例。最后再审查承包人提出的索赔补偿要求，剔除其中的不合理部分，拟定自己计算的合理索赔款额和工期顺延天数。本题承包商按照工程师的指示采取了相应的技术施工，增加了施工成本20万元，属于工程师要承担一定责任的事件。经过仔细分析，工程师剔除了7万元不合理款项，则实际赔偿为20-7=13(万元)。

单选题

根据FIDIC《施工合同条件》，不属于不可预见物质条件的是()

查看答案开始考试

正确答案：B

本题解析：

不可预见物质条件的范围包括：承包商施工过程中遇到不利于施工的外界自然条件、人为干扰、招标文件和图纸均未说明的外界障碍物、污染物的影响、招标文件未提供或与提供资料不一致的地表以下的地质和水文条件，但不包括气候条件。

单选题

根据FIDIC《施工合同条件》，关于解决合同争议程序的说法，证确的是()

查看答案开始考试

正确答案：C

本题解析：

解决合同争议的程序如下：①提交工程师决定；②提交争端裁决委员会决定；③双方协商；④仲裁。